小区宽带网络承包合同协议书

小区宽带网络承包合同协议书

小区宽带网络承包合同协议书范文篇一

甲方： 合同编号： 乙方： 签订时间：

甲乙双方经友好协商，在平等、自愿、诚实、信任、互利的基础上，根据

中华人民共和国有关法律，就乙方承接甲方社区宽带网络综合布线工程之事宜

签订框架协议如下：

第一条 工程概况

1、工程范围：甲方的社区宽带用户综合布线工程的建设。

2、工程地点：根据《社区宽带网络单项工程合同》(以下简称《单项合

同》)确定。

3、工程量：以项目的验收结算所核定的工程量为准。

4、工程内容：网络布线系统实施和配合网络系统安装调试、其它的相关授

权建设的工程项目建设，内容包括：施工计划制定、提货保管、系统安装、端

接、标记、测试、竣工资料的编制与申报、工程质保维护服务等。

5、工期：具体项目的施工工期以项目审定批复的时间为准。

6、承包方式

(1) 甲方委托乙方实施的网络工程采取包工不包料的方式，即甲方负责工

程项目预算中列明由甲方提供的材料，但不含户外工程中所需的必要工具、仪

表、辅料等，如光纤熔接工具、布线测试仪表、冲击钻、端接工具等。乙方负

责进行工程的方案设计、施工图设计、端接、标记、测试、到指定地点提取材

料、解决临时库房和一年的工程质量维护保养等。

(2) 乙方按合同总价包人工、包工期、包质量、包安全和包甲方不提供的

工具、仪表、杂项辅材。

(3) 按国家规定由乙方缴纳的各种税费已包含在本合同价款内，由乙方向

税务部门交付。

第二条 承包方资质保证

1、乙方必须是信息产业部、建设部或当地政府有关行政主管部门认可的具

备计算机、数据通信、系统集成及智能建筑等信息工程设计施工资质的公司。

第 1 页 共 14 页

乙方须向甲方提供公司法人营业执照副本、税务登记证(国税)副本、综合布线

系统资质证书(含设计、施工和调试)及法人代表身份证明等复印件。如有变

更，应随时提交书面变更说明及变更后的相关证件。

2、乙方必须有2人以上的布线认证工程师、5人以上现场工程技术人员和

30人以上的施工力量。乙方必须具有每月完成10000户以上布线工程的能力

(包括配管、穿线、光缆接续、接插件安装和测试合格)。乙方必须提供认证工

程师和现场工程技术人员名单及简历作为本协议附件。

3、乙方应具备综合布线设计、施工、测试的有关工具、仪表、车辆等条

件。

4、乙方必须具有综合布线系统良好的工程业绩，必须出具已运行或完工的

网络布线工程项目证明(工程合同书、工程验收合格证书等相关资料)作为本协

议附件。

第三条 适用标准、规范

(1)ISO/IEC 11801;

(2)ANSI/TIA/EIA 568、569;

(3)TSB-67;

(4)GB/T 50311-2022建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范;

(5)YD/T 926.2-1997大楼通信综合布线系统;

(6)GB/T 50312-2022建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范;

(7)国家及地方关于通信机房及通信线路的相关规范与要求;

(8)甲方通知下发的有关工程管理办法及施工规范等。

第四条 甲方主要权利与义务

1、甲方根据工程建设的需要对乙方进行委托，工程建设应本着一个工程项

目一个委托书;甲方根据施工计划结果决定是否与乙方签订《单项合同》。

2、 甲方保证按照双方约定及时向乙方提供宽带网络工程布线系统所需材

料。

3、 对乙方所承接的宽带网络工程项目，甲方将按双方约定及时支付工程

款。

第 2 页 共 14 页

4、 甲方将按照乙方的工程进度计划和乙方的书面请求及时回复乙方的上

报材料和进行工程的验收决算。

5、 甲方可书面授权其工程建设委托管理单位代为行使其权利及承担其义

务。

第五条 乙方主要权利与义务

1、乙方必须严格遵守甲方制定的工程施工规范及管理要求，维护北京电信

通工程有限公司的良好形象。

2、乙方应按双方对单项工程项目签订的《单项合同》要求高效、优质、按

时完成甲方的网络布线工程，应处理好与物业、工程开发商和用户的关系。

3、 乙方必须服从甲方的管理与指导，如违反本协议和《单项合同》有关

条款应承担相应的违约责任。

4、乙方必须按时完成甲方下达的社区网络工程任务，并确保工程进度、质

量。

5、乙方应及时向甲方上报布线工程相关资料(如：设计方案、施工图、施

工方案、测试数据和布线文档等)。

6、乙方的申报材料必须按照甲方要求标准向甲方申报。

7、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全

生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担

由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

8、各个工序施工完毕乙方应及时清理现场，做到工完场清。

9、甲方提供的综合布线主料及综合布线辅料，在施工后有剩余的，乙方应

自其向甲方提供竣工资料之日起 3 日内(含)交回甲方;在交回甲方之前，乙方

有妥善保管的义务;在交回甲方之前如发生损毁，由乙方承担赔偿责任。

10、 乙方施工所用线材的损耗量不能超过甲方要求标准，由于线材损耗超

出限额造成线材需要量的追加的，由乙方自行负担该笔线材追加费用，且乙方

所追加线材的质量应与甲方先前提供的相一致;由此造成的其他损失也由乙方自

行承担。

11、 乙方应在和甲方签订《单项合同》后，才能开展此项目的施工建设工

第 3 页 共 14 页

作;否则，一切后果由乙方自身承担。

12、 非经甲方书面同意，乙方不得将其承接的社区宽带网络工程转包或分

包，一经发现，甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程承包资格;工程分包不能

解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同

的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损

失，乙方承担连带责任。

13、 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期

间发生损坏，乙方自费予以修复。

第六条 工程价款

1、具体工程合同费用以及付款方式，在签订具体项目的《单项合同》时确

定。

2、乙方每次收到工程款时，向甲方开具符合国家规定的发票。

第七条 测试和工程验收

1、甲方根据乙方提供的测试数据和竣工验收报告对布线工程进行验收，验

收内容包括但不限于：

(1) 工程项目的工时工量及工程材料用量的核定;

(2) 工程项目的施工质量;

(3) 各种施工规范要求的测试数据及标识标记等验收资料的齐备和有效。

2、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。

甲方收到竣工验收报告后30天内组织有关人员进行验收，并在验收后7天内给

予批准或提出整改意见。乙方必须按要求整改，并承担由自身原因造成整改的

费用。

3、竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需整改后才能达到竣工要求

的，应为整改后乙方重新送交竣工验收报告的日期。

第八条 保修

1、保修期限：工程免费保修期为一年，自甲方开通使用之日起计算。 保

修期满后双方另行签订维护合同。

2、保修内容、范围

第 4 页 共 14 页

保修期内所有维修费用由乙方承担。保修期内如发生故障，乙方应在接到

修理通知后 2 小时派人修复。否则，甲方可委托其他单位或人员修理，由此所

发生的全部费用，甲方有权在保修金内扣除。如保修金扣除不足的，由乙方承

担。甲方应在保修期届满后3-6个月内，视质量情况将剩余保修金退还乙方。

第九条 保密

在本协议期间及本协议终止或解除后半年内，甲、乙双方同意就各自取得

的对方的商业秘密履行保密义务。商业秘密包括(但不限于)：双方的经营策略

与经营计划、工程合同、工程造价、施工费用、客户名单等。如一方泄露对方

的商业秘密，泄密方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。

第十条 违约责任

1、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各

项义务、支付价款的，应承担违约责任，相应顺延工期，赔偿乙方损失。

2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准和规范的要求，不按合

同约定履行自己的各项义务，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约

责任。甲方有权采取扣除工程价款、暂停支付工程价款等措施，并可要求乙方

赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

3、乙方延误《单项合同》的合同工期在30天以内，甲方将按每延误一日

扣除乙方工程价款总额的1%作为罚金。但甲方累计扣除金额不得超出工程价款

总额的25%;

4、乙方延误《单项合同》的合同工期达30天以上，则：

⑴甲方将按照实际工程进度计算工程价款，并扣除工程价款总额25%的罚

金; ⑵甲方有权解除《单项合同》并保留取消乙方工程承包资格的权利;

⑶乙方必须退回所有从甲方领用但未用的材料(不能毁损)。否则，甲方有

权从工程价款中抵扣材料款。

5、因下列情形之一的，甲方提前10天通知乙方后，即可单方解除本协

议：

(1) 乙方不服从甲方的管理;

(2) 乙方发生重大工程质量事故;

第 5 页 共 14 页

(3) 因乙方原因拖延工期达40天以上;

(4) 乙方不符合甲方工程施工要求;

(5) 乙方因泄露甲方商业秘密而给甲方造成严重损失的;

(6) 乙方未能履行一年的工程质量维护保养义务;

(7) 乙方转包其承接的社区宽带网络工程的。

第十一条 责任免除

1、如乙方延误工期是因甲方未能及时提供工程所需布线材料所致，乙方可

免除 责任。

2、如乙方延误工期或存在工程质量问题是因人力不可抗拒因素所致(例

如：地 震、水灾、火灾、台风、爆炸等)，乙方可免除责任。

第十二条 争议的解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方协商不成的，应向甲

方所在地人民法院提起诉讼。

甲方： 乙方：

(盖章) (盖章)

法定代表人： 法定代表人：

授权代表人：(签字) 授权代表人：(签字)

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月 日

>>>下一页更多精彩“小区宽带网络承包合同协议书”

小区宽带网络承包合同协议书范文篇二

甲方：

乙方：

甲乙丙三方本着平等互利的原则，依照《中华人民共和国合同法》及其他

相关法律法规的规定，

就共同合作建设乙方所属的包头市滨河新区万全佳苑B区，地址： ，综合

第 6 页 共 14 页

信息宽带网络接入项目，经三方协商后，达成以下协议以资三方共同信守。

第一条 合作原则

甲乙丙三方愿意在优势互补，互利互惠的原则基础上，相互尊重，共同建

设宽带智能小区，提升该小区的品牌形象和竞争力，为入住居民提供先进的、

优质的通信和信息化服务。

第二条 合作内容

一、 由甲方负责施工、建设该小区二期工程弱电井、管道等(包括数据、

语音、有线电视、监控等弱电设施所用管道)基础设施，其中数据、语音所用之

基础设施由甲方承担相关施工费用并拥有该部分设施的所有权;乙方承担有线电

视、监控等弱电设施所用管道的施工费用并拥有该部分设施的所有权;丙方负责

在施工期间监督甲乙双方按合同的相关规定切实履行所属义务。

二、 在工程验收完毕后，由甲方提供该小区内宽带高速网络的接入、运营

及后期的服务，并拥有该小区内宽带网络的独家经营权。

三、 对于乙方先前投资建设的该小区一期工程弱电井项目，乙方作价人民

币叁拾万元将其所拥有的该部分所有权转让于甲方;合同签订之日起七个工作日

内甲方支付乙方首期款项贰万元整，剩余款项甲方分15年付清;全部款项付清

之日起，甲方正式拥有该部分项目的所有权，在此之前甲方拥有一定的使用

权。

第三条 三方的权力及义务

一、甲方的权力及义务

1、甲方负责根据乙方提供的建筑规划设计资料，由甲乙双方认可后甲方进

行投资建设，并拥有其所投资部分设施的所有权，投资建设内容：

⑴ 该小区二期工程全部弱电井、相关管道的建设;数据、语音相关管道的

投资; ⑵ 接入网使用的通信设备 2、甲方在施工过程中不得损坏小区内楼房主

体(不包括必要的墙壁打孔，穿线等); 3、甲方负责办理小区以外信息管线的引

入和光纤的引入事宜; 4、甲方负责维护整个小区内由甲方投资的宽带接入网络

系统的正常运转; 5、甲方拥有其投资的该小区内宽带网络及软件系统的永久所

有权和经营权;

第 7 页 共 14 页

6、甲方在建成后的宽带信息化小区向上网业主收取费用，甲方拥有全部的

收益权，并且甲方拥有由甲方所提供的其他增值服务的运营权和收费权;

二、乙方的权力和义务

1、 乙方负责除数据、语音外其他弱电设施所用管道的投资并拥有该部分

设施的所有权;

2、 乙方为甲方的接入布线及网络设计施工提供必要的资料和便利条件，

包括：小区总平面图等;

3、 乙方为甲方开放小区内所有住户的接入资源及其他相关便利;

4、 乙方为甲方无偿提供网络设备所需的楼层内合理的安装空间、独立机

房以及楼层设备所需的符合要求的强电电源;

5、 甲方在敷设管线时，乙方有义务为甲方提供各种便利条件，包括：

⑴ 乙方应提供小区内现有的通信、电力管路设施供甲方使用。

⑵ 若现有管路尚不能满足甲方使用需求时，在不损害小区楼房建筑结构以

及获得乙方同意的情况下，甲方可采取必要且合理的措施，费用由甲方自理。

三、丙方的权力和义务

1、 甲乙双方在本合同有效期间如未能全部履行应尽的义务，丙方有权力

要求甲乙任何一方履行应尽之义务;

2、 丙方配合甲方在该小区进行的宽带互联网络服务的推广和宣传。

第四条 经营方式

一、由甲方经营该小区宽带网络业务;

二、甲方提供经营所需的各种技术支持和服务，并制定相应的费用价格。

小区内用户各项费用的收取，由用户直接交予甲方。

第五条 不可抗力

一、 甲乙丙三方任何一方，因不可抗力的影响不能履行或不能完全履行本

合同的，根据不可抗力影响的程度，部分或全部免除责任。但在该方当事人延

迟履行后发生不可抗力的，不免除责任。

第六条 所有权问题

乙方为该小区的开发商，拥有该小区内全部建筑物的经营权;丙方拥有该小

第 8 页 共 14 页

区的物业管理权;甲方拥有其投资建设的设备和综合布线系统的所有权;在合作

期内的经营权和使用自主权归甲方所有。

第七条 合同变更、解除、续约、终止

一、 任何一方在合作期内若发生经营权、所有权或管理权的变更，从而影

响到本合同的合作及经营，变更方应提前三十天以书面形式通知其他两方，并

及时向权力受让方移交本合同，以继续履行本合同相应条款。任一方因非不可

抗力因素而提前终止本合同，将视为违约而承担相应的法律责任。

二、 本合同其他未尽事宜由甲乙丙三方协商一致，以书面形式加以补充规

定，补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

三、 本合同规定甲乙丙三方合作期限为本合同签字生效日起30年，合同

期满后，如三方没有异议本合同自动顺延30年。

四、 本合同经甲乙丙三方协商达成一致意见时得以解除。

第八条 违约责任

甲乙丙三方任何一方不履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同

的，非违约方有权同时采取以下任何救济措施：

1、 要求违约方继续履行义务;

2、 要求违约方采取及时、合理的补救措施;

3、 要求违约方对其违约行为所造成的损失承担赔偿责任;

第九条 竞争与排斥

1、 乙丙双方不得在未经甲方同意的情况下，将甲方投资的设备及布线系

统作其他用途。

2、未经甲方同意，乙丙双方有义务阻止第三方宽带网络运营商进驻本小

区。

第十条 争议的解决

有关本合同或在执行合同中所发生的一切争议，三方应通过友好协商的合

作原则进行解决。相关法律问题的争议，应提交当地仲裁委员会进行仲裁。仲

裁裁决是终局的，对三方均有约束力。

第十一条 合同生效及其他

第 9 页 共 14 页

1、 本合同由于国家政策、法规等发生变化而不能执行时，经甲乙丙三方

协商可以解除

2、 本合同一式六份，由三方各执两份，经三方签字盖章后生效;

甲方： 乙方：

授权代表： 授权代表：

日期： 日期：

丙方：

授权代表：

日期：

>>>下一页更多精彩“小区宽带网络承包合同协议书”

小区宽带网络承包合同协议书范文篇三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，甲方与乙方经过友好协商，就双方合作为

客户提供网络综合业务服务事宜，达成协议条款如下：

一、合作项目

1.项目名称：五龙口村一组安置小区，宽带网运营接入服务。

2.项目内容：利用乙方在本合作项目内已投资建设的综合网络服务设施，

提供宽带综合业务。

3.项目投资：

①乙方投资建设光缆及传输设备、数据接入设备等网络服务设施。项目投

资以乙方设计文件为准。 ②甲方提供该小区中心机房及各楼、各楼层的网络设

备、设施的安全地点。

4.产权归属及经营权

①乙方提供的上述综合通信服务设施产权归乙方所有。

②甲方提供的该小区中心机房及各楼、各楼层网络设备、设施的安放地点

归甲方所有。

二、甲方责任

第 10 页 共 14 页

1、 负责为乙方提供独立机房一间放置提供接入网络的传输设备、接入设

备，并保证必要的电源等工作场所需要的环境条件;未经乙方允许，甲方及第三

方不得进入乙方机房调试、使用乙方设备及链路。

2、 积极配合乙方开展市场宣传，允许乙方在受众明显部位临时性展示广

告。

3、 保证乙方免费使用小区内各层具有的可接入网络的接入条件(楼内垂

直、水平布线、桥架、管道、天台)，保证为乙方预留足够的进出小区的线路路

由。

4、 为保证小区内用户售后服务及时到位，甲方应保证乙方24小时内可随

时进入机房进行设备调试，并派人协助乙方工作。

三、乙方责任

1.负责协调与有关网络单位的关系，确保经营的正常运转。

2.负责网络的链路设计、建设、维护、运营。

四、甲方权利和义务

甲方权利

1. 甲方有权查阅乙方收取本合作项目地址内客户互联网接入服务费相关资

料。

甲方义务

1. 配合协助乙方完成网络的建设。

2. 协助乙方了解项目运营中客户的需求和使用情况，并即时通知乙方客户

的需要。

3. 协助乙方了解项目运营出现的故障和问题，交由乙方处理。

4. 配合乙方对网络设备及线路进行维修、维护、改造、增减。

5. 在合同期间，甲方应确保乙方设备及线路的安全;未经乙方同意(以乙方

通知甲方乙方确定的人员名单为准)，任何人不得使用、调试、移动乙方设备。

6. 在合同期间，如无特殊情况(如：地震、火灾、供电线路故障、检修等)

甲方应确保乙方所有设备的正常供电连通。如遇计划性中断的，甲方应提前以

书面形式通知乙方否则应赔偿给乙方造成的直接和间接损失。

第 11 页 共 14 页

五、乙方权利和义务

乙方权利

1. 乙方有权直接同本合作项目地址内客户开展网络接入及相关服务业务。

2. 乙方有权根据网络接入市场的变化情况，收取、调整服务业务价格。

3. 乙方有权设计项目方案并组织实施，乙方投资的设备等产权归乙方所

有。

乙方义务

1. 乙方与本合作项目地址内客户直接签署互联网接入服务合同书，并将情

况汇总表交甲方备案。

2. 乙方负责网络网的正常运营，如因乙方原因造成客户损失，责任由乙方

承担赔偿，与甲方无关。

六、不可抗力

1.甲乙双方任何一方，因不可抗力的影响不能履行或不能完全履行本协议

的，根据不可抗力影响的程度，部分或全部免除责任。但在该方当事人迟延履

行后发生不可抗力的，不免除责任。

2.甲乙双方任何一方，因不可抗力事件，不能履行或不能完全履行本协议

的，应在合理期限内提供不可抗力事件及其对协议履行影响状况的证明。

3.本协议履行期间，由于政府行为(禁止性)或国家政策变化致使本协议不

能履行的，本协议自一方收到另一方书面通知之日起终止;不能完全履行的，不

影响部分继续履行。

4.不可抗力发生后，双方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内

向对方通报情况，以减轻可能给对方造成的损失，并按协议条款约定的时间向

对方通报损失情况和清理、修复的费用。

七、合同的变更、解除、续约、终止

1. 合作期限内甲方失去拥有本合作项目建筑物内的管道、机房、桥架、配

线的经营权，且不能够配合

乙方在该建筑物内开展网络业务时，甲方应负责协助乙方将本协议规定的

权利和义务移交给新的拥有本合作项目建筑物内的管道、机房、桥架、配线的

第 12 页 共 14 页

经营权且能够配合乙方在该建筑物内开展网络业务的开发商/物业管理公司。

2. 本合同未尽事宜由甲乙双方协商一致，以书面形式加以补充规定，作为

本协议的附件。

3. 本合同为长期合同。

4. 本合同经甲方双方协商达成一致意见时得以解除。

八、违约责任

甲乙双方任何一方不履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议

的，非违约方有权同时采取以下任何救济措施：

1.要求违约方继续履行义务;

2.要求违约方采取及时、合理的补救措施;

3.要求违约方对其违约行为所造成的损失承担赔偿责任;

4.在乙方启动投资建设宽带网络中，若甲方解除协议，甲方应承担缔约过

失责任;若乙方投资建设的宽带网络建成或开通后，由于甲方单方解除合同导致

小区住户未使用或终止使用乙方专门为甲方小区投资建设并提供的宽带网接入

业务，甲方应赔偿乙方的宽带网络建设投资损失。

九、争议的解决

甲乙双方在本合同履行中发生争议时，应当协商解决，解决不成时，任何

一方均可通过法律程序解决。

十、合同有效期

本合同除解除合同外，均为有效。

十一、其他条款

1. 本合同由于国家政策、法规等发生变化而不能执行时，经协商可以解

除。

2.本合同共四页，一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

3.除非得到另一方的同意，否则双方均不得透露有关协议涉及的内容、成

本和运作资料给第三者。

4. 本合同双方签字并加盖单位公章后生效。

甲方：乙方：年月日：

14 页 共页第 14