智慧树,知到《工程合同管理与法律制度》章节测试【完整答案】

2020智慧树,知到《工程合同管理与法律制度》

章节测试【完整答案】

2020才智树，知到《工程合同管理与法律制度》章节测试【完好答

案】

才智树知到《工程合同管理与法律制度》章节测试答案

绪论

1、工程总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()。

托付代理

法定代理

指定代理

转代理

答案:托付代理

2、对于合同当事人，所在国爆发战斗是一种()。

合法行为

违法行为

自然大事

社会大事

答案:社会大事

3、法人应当具备的条件有()

依法成立

有必要的财产或者经费

有自己的名称、组织机构和场所

可以独立担当民事责任

E:必需是具有法律意义的行为

答案:依法成立,有必要的财产或者经费,有自己的名称、组织机构和

场所,必需是具有法律意义的行为

4、甲企业在给乙企业转帐时，错把3万写成了8万，银行把8万元

转给了乙企业，那么在甲乙企业之间产生了()之债。

侵权

合同

无因管理

不当得利

答案:不当得利

第一章

1、债权产生的依据有()

合同

侵权

恶意串通

无因管理

E:不当得利

答案:合同,侵权,无因管理,不当得利

2、以下解决建立工程合同争议方式，具有强迫执行法律效力的是()。

和解

调解

行政复议

仲裁

答案:仲裁

3、房地产开发商A公司与建筑企业B公司签订了一份施工合同，双

方在合同中未商定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠

纷，双方隧打算将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。以下说法正确的

选项是()。

由于双方在合同中未商定处理纠纷的处理方式，所以只能通过诉讼解

决。

由于双方在合同中未商定处理纠纷的处理方式，所以不能通过仲裁解

决。

由于双方在发生纠纷后商定采纳仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过

仲裁解决纠纷。

由于双方在发生纠纷后商定采纳仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过

和解解决纠纷

答案:由于双方在发生纠纷后商定采纳仲裁的方式处理纠纷，所以可

以通过仲裁解决纠纷。

4、根据诉讼的地域管辖规定，建立工程合同纠纷应由()的人民法院

管辖。

工程所在地

被告住宅地

原告住宅地

合同签字地

答案:工程所在地

5、工程总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()。

托付代理

法定代理

指定代理

转代理

答案:托付代理

6、对于合同当事人，所在国爆发战斗是一种()。

合法行为

违法行为

自然大事

社会大事

答案:社会大事

7、法人应当具备的条件有()

依法成立

有必要的财产或者经费

有自己的名称、组织机构和场所

可以独立担当民事责任

E:必需是具有法律意义的行为

答案:依法成立,有必要的财产或者经费,有自己的名称、组织机构和

场所,必需是具有法律意义的行为

8、甲企业在给乙企业转帐时，错把3万写成了8万，银行把8万元

转给了乙企业，那么在甲乙企业之间产生了()之债。

侵权

合同

无因管理

不当得利

答案:不当得利

9、合同法律关系的要素不包括()。

合同法律关系主体

合同法律关系客体

合同法律关系行为

合同法律关系内容

答案:合同法律关系行为

10、当事人假如在合同中既没有商定仲裁条款，事后又没有达成仲裁

协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷()。

审制

仲裁

诉讼

毁约

答案:诉讼

11、某项工程的总承包商甲公司和分包商乙公司由于在工程款支付问

题上发生了纠纷，乙公司向仲裁机构申请仲裁。双方商定由3名仲裁

员组成仲裁庭，但在选定首席仲裁员时，双方发生了分歧。那么，()

首席仲裁员。

可以不设

应当由甲和乙各自提出一名首席仲裁员的人选，由仲裁委员会主任从

中选定

应当由甲乙双方共同托付仲裁委员会主任指定

应当由申请人乙公司选定

E:假如甲乙双方没有在规定的期限内选定仲裁员，由仲裁委员会主任

指定

答案:应当由甲乙双方共同托付仲裁委员会主任指定,假如甲乙双方

没有在规定的期限内选定仲裁员，由仲裁委员会主任指定

12、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括()。

土地用法权

学校的训练设施

土地全部权

抵押人全部的交通工具

E:依法被监管的财产

答案:学校的训练设施,土地全部权,依法被监管的财产

13、某工程工程施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申

请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

通过有关调解仍未解决合同纠纷

施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

和解无效

E:人民法院没有管辖权

答案:施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构,施工合同当事

人在纠纷发生后达成仲裁协议

其次章

1、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

债务人和债权人商定，债务人向债权人保证履行合同义务

债务人和债权人商定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债

务

保证人和债权人商定，当债务人不履行债务时，保证人按商定履行债

务

保证人和债务人商定，当债务人不履行债务时，保证人按商定履行债

务

答案:保证人和债权人商定，当债务人不履行债务时，保证人按商定

履行债务

2、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受

理仲裁的前提是当事人提交()。

合同公证书

仲裁协议书

履约保函

合同担保书

答案:仲裁协议书

3、保证方式没有商定或商定不明确的，按()担当担保责任。

保证

连带保证

违约

合同

答案:连带保证

4、施工企业购置材料设备后交付承运人运输，未按商定给付承运费

用时，承运人有权拘留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是

()。

抵押权

质权

留置权

全部权

答案:留置权

5、以下状况能发生不当得利的是()

施工单位向工人支付工资

施工单位为工人办理工伤社会保险

施工单位发放降温费

施工单位计算错误多付给张某三天工钱

答案:施工单位计算错误多付给张某三天工钱

6、仲裁协议是实行仲裁方式解决争议的前提条件，这表达了仲裁制

度的()。

自愿原那么

公正合理原那么

依法独立进展原那么

一裁终局原那么

答案:自愿原那么

7、施工企业与材料供给商订立了材料供给合同，商定的定金为2万

元，违约金为5万元。后因材料供给商违约，给施工企业造成7万元

损失，施工企业可要求材料供给商担当违约责任的最大款额为()万元。

2

5

7

12

答案:7

8、工程经理是施工单位的代理人，这种代理是()。

托付代理

法定代理

指定代理

转代理

答案:托付代理

9、甲乙共同协商签订了一份定金合同，乙向甲预交定金50万元人民

币，但甲在合同规定期限内未履行合同，那么甲应向乙赔偿人民币金

额为()。

50万

25万

100万

150万

答案:100万

10、工程建立中甲施工企业的乙工程经理在行使职权时发生的法律后

果应当由()担当。

乙工程经理

甲施工企业

建立单位

详细施工人员

答案:甲施工企业

11、施工企业的分公司未经受权，为建立单位购置材料付款事宜，向

材料供给商供应连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果

的处理，说法正确的选项是()。

保证合同无效

材料供给商应当要求分公司担当保证责任

材料供给商可以要求施工企业赔偿损失

材料供给商可以要求建立单位付款

E:材料供给商应当要求施工企业担当担保责任

答案:保证合同无效,材料供给商可以要求建立单位付款

12、在代理人施行的以下代理行为中，属于滥用代理权行为的是()。

代理人以被代理人的名义同自己订立合同

代理人超越代理权限范围从事代理行为

在同一诉讼中，律师既代理原告，又代理被告进展诉讼

代理人与第三人勾结，在订立合同时给第三人种种优待，损害了被代

理人的利益

E:原来的代理人在代理关系完毕后，仍旧以被代理人的名义从事“代

理〞行为

答案:代理人以被代理人的名义同自己订立合同,在同一诉讼中，律师

既代理原告，又代理被告进展诉讼,代理人与第三人勾结，在订立合

同时给第三人种种优待，损害了被代理人的利益

13、当事人假如在合同中既没有商定仲裁条款，事后又没有达成仲裁

协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷()。

审制

仲裁

诉讼

毁约

答案:诉讼

14、发包人与承包人2016年1月1日签订合同，6月1日发包人与

承包人因工程款发生纠纷，承包人应在()之前起诉。

2016.12.31

2017.5.31

2017.12.31

2018.5.31

答案:2018.5.31

第三章

1、建立单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建立单位在其他

单位有已到期的债权却不主动行使，施工单位()。

可以行使代位权

可以行使撤销权

可以建立单位名义行使权利

可以自己的名义行使权利

E:只能对建立单位行使权利

答案:可以行使代位权、可以自己的名义行使权利

2、关于工程分包，错误的说法为()。

是违法的

是从工程承包人担当的工程中承包局部工程的行为

是允许的

非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何局部分包

答案:是违法的

3、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质

量不合格给建立单位造成较大损失，关于责任担当的说法，正确的选

项是()

建筑施工企业与挂靠个人担当连带赔偿责任

挂靠的个人担当全部责任

建筑施工企业担当全部责任

建筑施工企业与挂靠个人按比例担当责任

答案:建筑施工企业与挂靠个人担当连带赔偿责任

4、关于建立工程分包的说法，正确的选项是()

劳务作业的分包可以不经建立单位认可

承包单位可将其承包的全部工程进展分包

建立工程主体构造的施工可以分包

建立单位有权挺直指定分包工程的承包人

答案:劳务作业的分包可以不经建立单位认可

5、依据《建立工程质量管理条例》，在正常用法条件下，设备安装和

装修工程的最低保修期限为()年

1

2

3

5

答案:2

6、关于工程分包，错误的说法为()。

是违法的

是从工程承包人担当的工程中承包局部工程的行为

是允许的

非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何局部分包

答案:是违法的

7、依据《建立工程质量管理条例》，在正常用法条件下，设备安装和

装修工程的最低保修期限为()年

1

2

3

5

答案:2

8、经发包人同意后，承包人可以将局部工程的施工分包给分包人完

成。该条款所根据的法律根底是《合同法》中有关()的规定。

债权转让

债务担当

由第三人向债权人履行债务

债务人向第三人履行债务

答案:由第三人向债权人履行债务

9、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质

量不合格给建立单位造成较大损失，关于责任担当的说法，正确的选

项是()

建筑施工企业与挂靠个人担当连带赔偿责任

挂靠的个人担当全部责任

建筑施工企业担当全部责任

建筑施工企业与挂靠个人按比例担当责任

答案:建筑施工企业与挂靠个人担当连带赔偿责任

10、关于建立工程分包的说法，正确的选项是()

劳务作业的分包可以不经建立单位认可

承包单位可将其承包的全部工程进展分包

建立工程主体构造的施工可以分包

建立单位有权挺直指定分包工程的承包人

答案:劳务作业的分包可以不经建立单位认可

第四章

1、招标前期预备应满足的要求有()。

建立工程已批准立项，且向建立行政主管部门履行了报建手续，且获

得批准

建立资金能满足建立工程的要求，符合规定的资金到位率

建立用地已依法获得，但未领取建立工程规划答应证

技术资料能满足招标投标的要求

E:法律、法规、规章规定的其他条件

答案:建立工程已批准立项，且向建立行政主管部门履行了报建手续，

且获得批准、建立资金能满足建立工程的要求，符合规定的资金到位

率、技术资料能满足招标投标的要求、法律、法规、规章规定的其他

条件

2、某招标工程的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标

人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会

成员的修改方式可为()。

只削减1名招标人代表

削减1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

招标人代表不变，增增加4名招加2名招标人以外的专家

E:招标人代表不变，标人以外的专家

答案:削减1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家、招标

人代表不变，增增加4名招加2名招标人以外的专家、招标人代表不

变，标人以外的专家

3、施工工程招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有

()。

按招标文件的要求予以密封的

明显不符合技术标准要求的

开工期限超过招标文件要求的完成期限的

投标报价的大小写金额不全都的

E:投标报价明显低于市场价格的

答案:明显不符合技术标准要求的、开工期限超过招标文件要求的完

成期限的

4、以下哪些投标书被宣布为废标()。

投标书未按招标文件中规定封记

逾期送达的标书

加盖法人或托付受权人印鉴的标书

未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法分辨的标书

E:投标人不参与开标会议的标书

答案:投标书未按招标文件中规定封记、逾期送达的标书、未按招标

文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法分辨的标书、投标人不

参与开标会议的标书

5、依据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和

中标人应在()天内订立书面合同。

10

20

30

40

答案:30

6、某建立工程的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中

需要采纳专有技术，该施工工程()方式发包。

应当采纳公开招标

应当采纳邀请招标

应当采纳议标

可以采纳挺直托付

答案:可以采纳挺直托付

7、招标方式中，邀请招标与公开招标比拟，其缺点主要有()等。

选择面窄，排挤了某些有竞争实力的潜在投标人

竞争的剧烈程度相对较差

招标时间长

招标费用高

E:评标工作量较大

答案:选择面窄，排挤了某些有竞争实力的潜在投标人、竞争的剧烈

程度相对较差

8、以下说法正确的选项是()。

小型工程的评标，通常需分成初评和详评两阶段进展

评标委员会以招标文件为根据，审查各投标书是否为响应性投标，确

定投标书的有效性

假设投标书存在计算或统计错识，由评标委员会予以改正后请投标人

签字确认

单价与数量的乘积之和与总价不全都，以单价计算值为准;副本与正

本不全都，以正本为准

E:专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关

部门供应的专家名册，或从招标代理机构的专家库中以随机抽取方式

确定

答案:

9、必需招标的某施工工程，采纳评标价法评标，中标候选人中排序

靠前的二位投标人甲乙的状况如下：甲报价1000万元，评标价950

万元;乙报价980万元，评标价990万元，此时()。

中标人为甲，合同价为950万元

中标人为甲，合同价为1000万元

中标人为乙，合同价为980万元

中标人为乙，合同价为990万元

答案:中标人为甲，合同价为1000万元

10、以下说法不正确的选项是()。

招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类

只有不属于法规规定必需招标的工程才可以采纳挺直托付方式建立

行政主管部门派员参与开标、评标、定标的活动，监视招标人按法定

程序选择中标人;所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何

形式影响或干预招标人依法选择中标人的活动

公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长、费用高

答案:

11、《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进展必要的澄

清或必要修改时，应在投标截止日期至少()以前以书面形式发送给全

部投标人，以便于他们修改投标书。

14天

15天

20天

21天

答案:15天

12、《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进展必要的澄

清或必要修改时，应在投标截止日期至少()以前以书面形式发送给全

部投标人，以便于他们修改投标书。

14天

15天

20天

21天

答案:15天

13、投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人赐予了书面解

答。当解答与招标文件的规定不全都时，()。

投标人应要求招标人连续说明

以书面解答为准

以招标文件为准

由人民法院断定

答案:以书面解答为准

14、某施工工程采纳最低评标价法评标，评标委员会推举的中标候选

人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，

乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，那么评标报告中推举

中标候选人排序第一的是()。

甲投标人，合同价为7040万元

甲投标人，合同价为7080万元

乙投标人，合同价为7050万元

乙投标人，合同价为7060万元

答案:甲投标人，合同价为7080万元

15、某必需招标的施工工程，采纳综合评分法评标，经评审，甲、乙

两投标人的综合排名为第一、其次，评标报告中确定了甲乙为中标候

选人，以下关于优先挨次确定中标人的说法中，正确的选项是()。

招标人应确定甲为中标人

招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人

假如甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

假如甲拒签合同，招标人应重新招标

E:假如甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人答案:

招标人应确定甲为中标人、假如甲拒签合同，招标人可确定乙为中标

人

16、以下关于合同订立过程的说法中，正确的有()。

发布招标公告是要约邀请

发布招标公告是要约

投标是要约

发出中标通知书是承诺

E:发出中标通知书是新要约

答案:发布招标公告是要约邀请、投标是要约、发出中标通知书是承

诺

17、依据《招投标法》，以下工程中，必需进展施工招标的有()。

某高速大路500m长的施工段

结合国教科文组织救济的某资源爱护建立工程

施工企业自筹自建办公楼

某公立三甲医院新区工程

E:需要采纳专有技术的施工工程

答案:某高速大路500m长的施工段、结合国教科文组织救济的某资源

爱护建立工程、某公立三甲医院新区工程

18、我国通常采纳的招投标方式有()

竟标、选标

公开招标、隐秘招标

公开招标，邀请招标

最低价招标，最高价投标

答案:公开招标，邀请招标

19、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。

留置担保

保证担保

抵押担保

质押担保

答案:保证担保

20、在工程招标中，中标通知书发出后，中标人回绝与招标人订立书

面合同时，()。

中标人不担当任何责任

招标人应退还其投标保证金

招标人可没收其投标保证金，假如招标人的损失小于保证金，那么小

于局部应退还中标人

招标人可没收其投标保证金，假如招标人的损失大于保证金，那么可

连续向中标人追索差额

答案:招标人可没收其投标保证金，假如招标人的损失大于保证金，

那么可连续向中标人追索差额

21、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，

成员人数为()以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的

()。

5人三分之二

7人三分之二

5人二分之一

7人二分之一

答案:5人三分之二

22、某招标工程开标时，发觉投标人未按要求供应合格的投标保函，

此时应()。

按无效投标处理

要求投标人补交投标保函

进入评标程序后淘汰

要求投标人赔偿损失

答案:按无效投标处理

23、招标人假如不具备自行办理招标力量的，可以()。

恳求上级主管部门进展

临时组建机构进展招标

托付招标代理机构进展

聘请专家参谋指导进展

答案:托付招标代理机构进展

24、《招标投标法》规定，中标人应当符合以下条件((1)可以最大限

度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(2)可以满足招

标文件的本质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低

于本钱的除外。)中的()。

只须符合(1)

只须符合(2)

只须符合(1)和(2)

只须符合(1)或(2)

答案:只须符合(1)或(2)

25、开标时断定为无效的投标文件，应当()。

不再进入评标

在初评阶段淘汰

在详评阶段淘汰

在定标阶段淘汰

答案:不再进入评标

26、必需进展招标的工程包括()。

外国老板投资的企业的工程

私人投资的高级别墅

大型根底设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的工程

全部或局部用法国有资金投资或者国家融资的工程

E:用法国际组织或者外国政府贷款、救济资金的工程答案:用法国际

组织或者外国政府贷款、救济资金的工程、大型根底设施、公用事业

等关系到社会公共利益、公众平安的工程、全部

或局部用法国有资金投资或者国家融资的工程

27、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐藏的工程，

工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果说明质量合格，那么以

下关于损失担当的表述中，正确的选项是()。

发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

发包人支付发生的全部费用，工期赐予顺延

承包人担当发生的全部费用，工期赐予顺延

承包人担当发生的全部费用，工期不予顺延

答案:发包人支付发生的全部费用，工期赐予顺延

28、公开招标在开标时，应当由()。

招标监视机构主持，全部投标人均应参与

招标监视机构主持，投标人自愿参与

招标人主持，全部投标人均应参与

招标人主持，投标人自愿参与

答案:招标人主持，全部投标人均应参与

29、施工招标的发包工作范围不行以是()招标

特别专业工程

全部工程

分部工程

单位工程

答案:分部工程

30、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()

是否进展资格预审

是否公开开标

是否解答投标单位的质疑

是否组织现场考察

答案:是否公开开标

31、建立工程施工招标的中标单位由()确定

监理单位

招标单位

主管单位

招标办

答案:招标单位

第五章

1、根据施工合同示范文本规定，以下事项中，属于发包人应担当的

义务是()。

供应监理单位施工现场办公房屋

供应夜间施工用法的照明设施

供应施工现场的工程地质资料

供应工程进度方案

答案:供应施工现场的工程地质资料

2、发包人选购的设备经过试车说明存在严峻质量缺陷，需撤除

并重新购置，以下关于该大事责任担当的说法中，正确的选项是()。

发包人负责撤除，重新购置，合同工期相应顺延

发包人负责撤除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

承包人负责撤除，发包人重新购置顺延合同工期但不追加合同价款

承包人负责撤除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

答案:承包人负责撤除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同

工期

3、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后

进展合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也

未在预定时间到达现场。承包人单独进展试验后，将试验记录送交工

程师。关于该大事的说法，正确的选项是()。

虽然工程师未参与试验，但应视为施工质量合格

虽然工程师未参与试验，但应成认验收记录的正确性

由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

由于工程师未按时参与试验，应重新商定检查试验的时间

答案:虽然工程师未参与试验，但应成认验收记录的正确性

4、某施工合同商定钢材由发包人供给，但钢材到货时发包人与监理

工程师都没有通知承包人验收，供给商就将钢材卸货于施工现场。在

用法前发觉钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()担当。

承包人

钢材供给商

监理单位

发包人

答案:发包人

5、某工程工程现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按

工程师认可的施工进度方案施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被

迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的选项是

()。

自行负责

由发包人赐予补偿，合同工期不予顺延

不予补偿，但应合理顺延合同工期

由发包人赐予补偿，合同工期相应顺延

答案:由发包人赐予补偿，合同工期相应顺延

6、某根底工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐藏，

后又遵照工程师的指示进展剥露检验，经与工程师共同检验，确认该

隐藏工程的施工质量满足合同要求。以下关于处理此大事的说法中，

正确的选项是()。

给承包人顺延工期并追加合同价款

给承包人顺延工期，但不追加合同价款

给承包人追加合同价款，但不顺延工期

工期延误和费用损失均由承包人担当

答案:工期延误和费用损失均由承包人担当

7、依据《建立工程施工合同》示范文本，履约担保的特点有()。

担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止

采纳无条件担保方式

能快速解决承包方严峻违约对施工的影响

能降低承包人合同风险

E:有助于加强发包人的履约责任心

答案:担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止、能快速解

决承包方严峻违约对施工的影响

8、在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

平整施工场地

供应工程进度方案

确保施工所需水、电供给

负责施工现场的平安保卫

E:办理施工临时用地的批准手续

答案:平整施工场地、确保施工所需水、电供给、办理施工临时用地

的批准手续

9、以下施工过程中发生的大事中，属于不行抗力的有()。

地震

洪水

社会动乱

发包人责任造成的火灾

E:承包人责任造成的爆炸

答案:地震、洪水、社会动乱

10、根据施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

工程验收通过

承包人送交了开工验收报告

办理完移交工程手续

发包人支付了开工结算款

答案:办理完移交工程手续

11、依据《建立工程施工合同》示范文本，不属于施工合同履行中“不

利物质条件〞的是()。

不利地质条件

不利水文条件

有毒作业环境

不利气候条件

答案:不利气候条件

12、对于图纸的供应，说法正确的一项是()。

只能由承包人供应再经工程师批准

只能由发包人供应，无须经工程师批准

只能由发包人供应，但须经工程师批准

承、发包人都可供应，再经工程师批准

答案:承、发包人都可供应，再经工程师批准

13、根据《建立工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到开

工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，那么承包人可

以()

留置该工程

与发包人协议将该工程折价

自行将该工程折价

申请人民法院将该工程依法拍卖

E:优先受偿该工程拍卖的价款

答案:与发包人协议将该工程折价、申请人民法院将该工程依法拍卖、

优先受偿该工程拍卖的价款

14、在某工程施工中，工程师进展工程质量检查试验结果说明质量合

格，但检查影响了正常施工，那么()。

影响正常施工的费用由承包人担当

影响正常施工的费用由发包人担当

工期赐予顺延

工期不予顺延

E:检查费用发包人担当

答案:影响正常施工的费用由发包人担当、工期赐予顺延、检查费用

发包人担当

15、施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向()

恳求撤销合同。

建立行政主管部门

仲裁机构

人民法院

工程师

E:设计单位

答案:仲裁机构、人民法院

16、关于验收的说法，正确的选项是()。

工程师因故不能参与验收，承包人可自行组织验收，工程师应成认验

收记录

工程师因故没有参与验收，不能提出对已隐藏的工程重新检验的要求

重新检验时，假设合格，那么由此发生的费用按双方协商担当

重新检验不合格时，那么由此发生的费用由承包人担当

E:以上说法皆对

答案:

第六章

1、施工合同履行过程中，由承包人选购的材料，用法前已按工程师

的要求进展了抽检试验并说明质量合格。投入用法后，工程师发觉由

于材料缘由已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求撤除重做。

那么以下关于损失担当的表述中，正确的选项是()。

费用由承包人担当，由此延误的工期不予顺延

费用由承包人担当，由此延误的工期可以顺延

费用由发包人担当，由此延误的工期不予顺延

费用由发包人担当，由此延误的工期可以顺延

答案:费用由承包人担当，由此延误的工期不予顺延

2、在工程施工过程中，对工程检查检验说法不当的一项是()

工程师可以委派人员对工程作检查

承包人应为检查检验供应便利条件

检查检验不能影响施工正常进展

检查检验不合格时，发生的费用由承包人担当

答案:检查检验不合格时，发生的费用由承包人担当

3、某工程，设计图纸由发包人供应，承包人要求增加施工合同专用

条款商定份数以外的图纸，那么()。

由发包人复制，复制费用发包人担当

由发包人复制，复制费用承包人担当

由承包人复制，复制费用承包人担当

由承包人复制，复制费用发包人担当

答案:由发包人复制，复制费用承包人担当

4、施工合同签订时，不当的说法为()。

需要经过要约阶段

需要经过承诺阶段

只能招标发包

允许挺直发包

答案:只能招标发包

5、对于工程师要求的暂停施工的赔偿与责任，说法错误的选项是()。

停工责任在发包人，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包

商

停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延

停工责任在承包人，因为工程师不准时作出答复，导致承包人无法复

工，由发包人担当违约责任

停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，相应顺延工期

答案:停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，相应顺延工期

6、发包人供给的材料设备进入施工现场后()。

需要在用法前检验的，由承包人负责，费用由承包人负责

需要在用法前检验的，由发包人负责，费用由发包人负责

检验通过之后，假如又发觉材料设备有质量问题，后果由承包人担当

检验通过之后，假如又发觉材料设备有质量问题，后果由发包人担当

答案:检验通过之后，假如又发觉材料设备有质量问题，后果由发包

人担当

7、依据《建立工程施工合同》示范文本，当组成合同的文件出

现冲突时，应按合同商定的优先挨次进展说明，合同中没有商定的，

优先挨次正确的选项是()。

合同协议书、通用条款、专用条款

中标通知书、专用条款、协议书

中标通知书、专用条款、投标书

中标通知书、专用条款、通用条款

答案:中标通知书、专用条款、工程量清单

8、依据《标准施工合同》，以下大事中，属于不行抗力的是()。

政策汇率调整

世界金融危机

政府投资政策改变

部分武装

答案:部分武装

9、可调价格合同中价风格整的范围中，不完全正确的一项为()

国家法律、法规和政策改变影响合同价款

工程造价管理部门公布的价风格整

停水、停电、停气造成停工累计超过八小时

双方商定的其他调整或增减

答案:停水、停电、停气造成停工累计超过八小时

10、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后

施行。

施工企业工程经理、现场监理工程师

施工企业技术负责人、建立单位负责人

施工企业技术负责人、总监理工程师

建立单位负责人、总监理工程师

答案:施工企业技术负责人、总监理工程师

11、某工程施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有准时获得批准，

给承发包双方都造成肯定损失，那么()。

承包人的损失都由发包人担当

发包人的损失都由承包人担当

双方的损失各自担当

双方的损失都由审批部门担当

答案:承包人的损失都由发包人担当

12、依据《建立工程施工合同》示范文本，发包人选购的建筑材料运

抵施工现场，在由承包人保管前，应经过()共同清点。

发包人与工程师

工程师与承包人

发包人与承包人

工程师与供货人

答案:发包人与承包人

13、根据施工合同示范文本规定，以下事项中，属于发包人应承

担的义务是()。

供应监理单位施工现场办公房屋

供应夜间施工用法的照明设施

供应施工现场的工程地质资料

供应工程进度方案

答案:供应施工现场的工程地质资料