拆除合同范本

拆除工程合同范本

篇一：拆除工程合同范本

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：拆除工程

二、工程地点：

三、承包内容：

四、承包形式：乙方包工包料

五、工程总造价人民币(大写)(元)。

第二条施工准备

一、甲方：

1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅

通。

2、开工前三日内由甲方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行

断离。

二、乙方：

1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、

管理、使用和维修工作;

2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;

3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;

4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并

按有关法规要求办理相关手续。

第三条工程期限

一、该项工程工期为天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验

收。

二、开工前天，乙方向甲方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：不

可抗力的因素而延误工期。

第四条工程质量：

一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程

和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

二、乙方在施工过程中必须遵守下列条款：

1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃

圾不得沿路抛洒;

2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切

不安全及人身伤亡事故均由乙方负全责，甲方不承担任何责任;

3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由乙方按照环保要求自找垃圾

排放点，并自行清理;

4、乙方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、

甲方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆

除，运送至甲方指定位臵进行堆放;

5、按照附表规定及乙方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给

乙方，其折价款为1700元/吨;吨位计量以甲方计量磅单为准。

第五条建筑材料、设备的供应

该项拆除工程所需的材料、设备均由乙方采购。

第六条工程价款的结算与支付

一、本合同造价结算方式：

承包价：综合总价承包，同时扣除折价处理给乙方的废旧设备及

拆除建筑物的钢筋折价款：工程总造价=

二、乙方在该项工程竣工验收合格后日内，将竣工结算文件送交

甲方审查，甲方在接到结算文件日内审查完毕;

三、工程竣工验收合格后，甲方按照审计后的工程总造价乙方给

甲方正式税票进行结算，一次付清。

第七条工程验收

工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行

规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定

标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及甲方要求为依据。

第八条违约责任

乙方的责任：

一、工程不能按合同规定的工期交付使用的，每迟延一天向甲方

支付合同价款5%逾期违约金;

二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工

程总价款10%的违约金：

1、在接到甲方的开工令后7日内未进场施工;

2、无视甲方的书面警告，不履行合同规定其义务;

3、不经甲方同意，私自分包。

甲方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以

顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质

量或其他问题，由甲方承担责任。

三、乙方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾

期违约金3%。

第九条纠纷解决办法

执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双

方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。

第十条附则

一、本合同正本一式四份，副本一式两份。甲、乙双方各执正本

两份、副本一份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订

补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方：(盖章)：

乙方：(盖章)

年月日：

篇二：拆除工程合同范本

甲方：

乙方：

甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工

和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订

本协议：

一、施工内容及工程量：

1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。

2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

二、工程价款：

经甲乙双方协商拆除项目总金额为()元。结算方式：甲方应在乙

方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3

日内付清。

三、施工日期：

本合同工程定于20**年7月26日开工，于20**年8月8日竣工。

四、双方责任及权力

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注

意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。

3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并

监督乙方的施工过程。

五、违约责任：

违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责

任方全部承担(含经济损失)。

六、其它：

本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自

公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等

法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇三：拆除工程合同范本

发包人(全称)：(甲方)

承包人(全称)：(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条：甲方式、合同价款及承包范围

2.1甲方式：

2.2合同价款：

2.3承包范围：

第三条：合同价款支付：

3.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：

3.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：

3.3、付款采用银行汇票或电汇。

3.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场

或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改

变。

第四条工期

具体开工时间：日期：

第五条工程质量及技术要求

5.1乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至

指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净

场地清。

5.2拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。

5.3拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规

范书执行。

第六条施工安全

6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产

施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人

员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.2乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的

监督检查工作。

6.3乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概

由乙方负责。

6.4乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近

农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不

当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损

失和责任由乙方承担。

6.5乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、

人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙

方承担。

6.6拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全

协议执行。

第七条甲、乙双方责任

7.1甲方职责：

7.1.1甲方提供拆除场地。

7.1.2甲方负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网

络图。

7.1.3甲方负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。

7.2乙方职责

7.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生

的一切费用由乙方负责。

7.2.2乙方施工现场的管理人员必须统一着装。

7.2.3乙方负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方

关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责

任。

7.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂

区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，

在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃

圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。

7.2.5乙方负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护

及消防工作。

7.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。

7.2.7乙方因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应

服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除

顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。

7.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标

识进、出施工场地。

7.2.9乙方拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安

全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

7.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72小时将拆除的措

施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

7.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，

乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格

遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照

甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

7.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲

方审批。

7.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

7.2.14乙方在拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化

学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并

报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全

额赔偿责任。

7.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当

立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方

处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，

乙方应负全额赔偿责任。

第八条违约责任

8.1乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料

损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，

乙方应承担违约责任。

8.2除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违

约方承担违约责任后应继续履行合同。

8.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一

方支付违约金。

8.4因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢

失、毁损，由乙方负全部责任。

8.5按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具

配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间

内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲

方有权解除合同。

8.6乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清

理的，乙方应负违约责任。

8.7争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商

解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。

第九条不可抗力

9.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地

震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、**等等。合同双

方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则

延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不

能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

9.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将

所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10天内将有

关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时

应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影

响消除后，应将此情况立即通知对方。

9.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60天以上时，

双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第十条其它

10.1本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有

同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时，以合同

正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为

准。

10.2合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任

何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

10.3本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何

一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

10.4双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项

下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

10.5本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合

同的目的外，均不得提供给与“拆除物资”和相关工程无关的第三

方。

10.6本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，未尽事宜由双方

共同另行商议。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

20XX年2月20日

拆除工程监理合同范本（1）

甲方：_______

乙方：_______

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就甲方委托

乙方对该项目用地范围内的所有房屋（包括所有建（构）筑物、附

属物）负责实施拆除工程施工事项达成以下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容范围及主要工程量：

4、合同价款：

二、双方职责

（一）甲方责任：

1、协助乙方做好项目拆迁的建（构）筑物、附属物和有关设备

的界定工作。

2、监督本项目施工过程中的组织、安全防护措施、现场管理和

工程实施工作，检查本项目工程进度和施工质量。

3、及时组织本项目竣工验收工作。

（二）乙方责任：

1、按本协议第一条约定的项目内容和要求，确保在约定的工期

内完成地上建（构）筑物、附属物拆除、设备搬迁、场地平整（拆

除指室外地坪标高±0。00）及土头垃圾清运等工作。

2、遵守国家、省、市有关管理规定进行本项目的施工。乙方不

得将工程转包。在施工过程中，乙方代表应长期驻现场指挥协调，

直至工程结束。

3、指派__为乙方驻工地代表、负责本项目施工现场的管理工作，

落实安全生产、文明施工、防尘降尘等措施，保证施工工地达成政

府有关部门的管理要求。

4、在工程施工的全过程，乙方应严格按照施工规范，采取充分

有效的安全措施进行施工，同时必须负责顾及临近未被拆除建筑物

的安全无损。在施工过程中，若发生安全事故或发生临近建筑物被

损坏事故，乙方必须承担完全的法律和经济责任。

5、积极配合甲方要求，做到边接受边拆除，尽快推进工程进展。

三、违约责任

1、若因乙方原因发生工期延误，甲方按500元/天的标准从乙方

的拆除业务费用中扣减。

2、若施工中，不能及时有效地配合甲方或发生违反乙方职责其

中的一条，甲方有权另请施工单位施工，乙方应无条件撤离现场不

得干扰。

四、其他事项

1、甲乙双方在合同履行过程中，如有发生争议，双方应本着合

同、谅解、友好的态度通过协商解决、协商不成时，可申请工程所

在地建设行政主管部门调解；调解不成时，可向厦门市仲裁委员会

申请仲裁。

2、若因甲方原因或不可抗力的自然因素引起的停工而延误工期

或因被拆迁户阻挠拆除，工期顺延。

3、本合同在实施工程中如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，可

另行签订补充合同或协议，补充合同或协议与本合同具有同等法律

效力。

五、本合同一式______，甲、乙双方各执_______。

甲方：______________乙方：_______________

代表：______________代表：_______________

签订日期：_________年_____月_______日

拆除工程监理合同范本（2）

甲方：___________________乙方：_______________

甲方现有一幢_____________—，作落在_______________，乙方

愿意负责承包拆除，经过双方友好协商，达成以下合同条款：

1、拆房人员由乙方负责调组织，拆房费用（含人工费、组织协

调费、工具费、工人就餐费等一切费用）按___________计，拆房费

用一次性包定；

2、在拆房过程中，乙方所有操作人员的安全管理工作由乙方负

责，万一发生伤、残、亡等事故，一切损失及责任由乙方承担，甲

方概不负责；

3、时间要求：暂定__年_____月___日开始，_______天内拆完；

4、乙方按照自己施工的所需，自行安排将材料堆放到不影响施

工的区域，万一发生二次搬运，所需费用由乙方承担；

5、本合同一式三份，签字生效，甲方、乙方、见证方各持一份。

甲方（签字）：_______________________

乙方（签字）：______________________

见证方（签字）：__________________________

合同签订日期：年月日

建筑物拆除合同书范本

发包方：

承包方：

甲方将自有房屋秦金路房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣

土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本

协议。

一、施工内容及工程量：

1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

2、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地

平。

3、注意；施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自

行处理。

二、工程价款及结算方式：

1、工程价款：

（1）双方商定项目总金额：元

2、结算方式：

（1）自签订合同开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清

运至室内地平，一次性付清工程款。

三、施工日期：

1、本合同工程定于2012年2012年

2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙

双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、双方责任及权力：

甲方：

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场

周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、

通信等线路。

3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监

督乙方的施工全过程。

乙方：

1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，。

2、积极配合甲方的工作。

3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规

定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制

噪声，避免不安全因素发生。

5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范

措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险，对因管

理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担，。

6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时

向甲方通报工程拆除有关情况。

五、违约责任：

1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失

由责任方全部承担（含经济损失）。

2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成

的可向当地人民法院起诉。

六、其他：

1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修

改，需经双方协商同意并签订补充协议。

2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共

同遵守。

3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加

盖各自公章之日起生效。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表：

年月日年月日

设备拆除承包合同

甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙

方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的

规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。

（一）拆除任务：

黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

（二）拆除范围：

配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。

（三）拆除期限

依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完

成拆除任务。即：年月天。

（四）付款方式：

甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工

保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲

方一次性返还乙方全部保证金。

（五）乙方权利及义务：

1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

2、制定详细的施工方案及安全措施。

3、负责拆除现场的安全及文明管理。

4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消

防设施。

5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成

的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（六）本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议

均视同本合同的组成部分。

（七）如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可

向法院起诉。

（八）本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲

乙双方各持一份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

法人代表（签字）法人代表（签字）

年月日

建筑物房屋拆除合同书

承包方：

甲方将XXXX拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除

施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同

意签订本协议。

一、施工内容及工程量：

1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

2、工程数量：934m2

3、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地

平。

4、注意；施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有，均由甲方自

行处理。

二、工程价款及结算方式：

1、工程价款：

（1）双方商定：本工程单价为15元/m2。

（2）项目总金额；壹万肆仟元（14000元）

2、结算方式：

（1）自签订合同开工日，甲方只付工程款的30%（4200元）；

（2）乙方完成全部拆除清运工作后2个工作日内，甲方一次性

支付工程尾款。

三、施工日期：

1、本合同工程定于2011年月日开工，于2011年月日竣工。

2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙

双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、双方责任及权力：

甲方：

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场

周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、

通信等线路。

3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监

督乙方的施工全过程。

乙方：

1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

2、积极配合甲方的工作。

3、认真贯彻执行国家及沈阳市开发区有关部门对建筑施工提出

的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水

降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。

5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范

措施,确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事

故，责任由乙方承担。

6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时

向甲方通报工程拆除有关情况。

五、违约责任：

1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失

由责任方全部承担（含经济损失）。

2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成

的可向北京市人民法院起诉。

六、其他：

1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修

改，需经双方协商同意并签订补充协议。

2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共

同遵守。

3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加

盖各自公章之日起生效。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

合同签订时间：年月日

甲方：

住所：

乙方：

住所：

联系方式：

甲方为了工程的顺利施工，将（共约平方米）的拆除工程承包给

乙方施工，经甲乙双

方协商达成如下条款，以供甲乙双方共同遵守：

一、承包方式：

乙方负责将现状按甲方要求进行拆除，并将所有

的拆除物清理出场并运送出去，甲方所需物归于甲方并交接放

好。甲方向乙方付工程款人民币，分次付清。

进场施工首日付元，拆除验收合格后一次性付清传

余款。

二、拆除时间（总计天）：

年月日—年月日。

三、拆除要求：

1、乙方拆除工作必须达到甲方的验收标准，若没有达到，则乙

方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工，直到达到甲方标

准为止。

2、按甲方现场人员的要求，按照甲方现场人员的监督进行拆除。

3、甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除，在拆除过程中注

意安全要求，并做好安全保护设施，对于拆除过程中发生的一切安

全事故，甲方概不承担责任，由乙方自负。

4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走，并清理干

净。否则，视为乙方违约。

5、拆除期间所有涉及的室内手续由甲方办理，室外手续及相关

事宜由乙方处理，城管方面甲方协助乙方进行协调。由于一方应办

理或处理好的手续事宜未协调处理好导致另一方的损失，由有责任

一方承担。

四、付款方式：

支票或转账。

乙方凭合法正式发票到甲方财务部门办理领款手续，否则甲方有

权拒绝支付。

五、违约责任

1、在拆除过程中，如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现

场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏

或损失或对房屋结构造成损坏，由乙方全部赔偿。

2、乙方未在规定之日完工，应向甲方支付违约金。其支付办法

是每逾期一日，乙方向甲方支付违约金500.00元。

六、附加条件

1、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表

签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方盖章，法定代表人或授权代理人签字之日

起生效。

3、本合同一式肆份，各合同文本具有同等法律效力。

4、本合同附件一份，为本合同有效组成部分，与本合同具有同

等法律效力。

5、其他约定。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

日期：年月日

签约地点：

安全责任书

甲方：

乙方：

就乙方承揽事宜，经双方协商，达成如下协议

甲方：

乙方：

双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托

乙方完成墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成

以下协议：

一、工程概况

1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路

段拆除;将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。

2、工程地点：南安市凤凰路（北内环)

二、工程工期：工期共计7天

三、工程总价

该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420元)

该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、

税收等一切明示费用。

四、付款方式

乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验

收后七天内凭税票支付全额款项。

五、解决争议的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商

不成可向工程所在地人民法院诉讼。

六、其他

1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订

立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章)后方能生效。

2、本合同从甲、乙双方签字（盖章)之日起生效，工程完工甲方

付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具

有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，根据《合同法》及有

关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协

作配合，确保拆除工作质量和安全，经双方协商一致，签订本合同，

以兹共同遵守。

第一条拆除范围

1.1拆除工程地点：

项目地点

1.2拆除工程范围（X至Y)：

第二条拆除程序

2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措

施。

2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。

2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安

全措施、环保措施等主要内容)，甲方审核后，乙方应严格按照施工

方案组织实施。

2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向

甲方代表通报工程拆除有关情况。

2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督

施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权

做出处理决定或经济处罚。

2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房

后5日内必须完成拆除工作。

2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等)拆除至室外自

然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部

拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。

第三条甲方责任

3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。

3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环

保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，

对严重违章者，甲方有权做出停工处理。

3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后)并据此向

乙方进行安全交底。

第四条乙方责任

4.1安全责任

4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有

关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织

人员进场施工。

4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安

全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

4.1.3建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施

工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经

济和法律责任。

4.1.4接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

4.1.5违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。

4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。

4.2环保责任

4.2.1制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保

措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现

场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执

行。

4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施

工单位、环保负责人、拆除时限等内容。

4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗

撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。

拆迁围档高度不得低于1.8米。

4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，

拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工

垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随

意凌空抛撒。

4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆

迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒

水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得

超过60立方米。

4.2.6渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。

拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥

上路。

4.3文明施工

4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。

4.3.2乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。

4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。

4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。

4.5负责应由乙方承担的其他工作。

第五条拆除费及支付方式

5.1双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑平

米元人民币，暂估面积为建筑平米，最终以实际测量为准。

5.2拆除费根据拆迁进度分次支付：

5.2.1当乙方完成拆除任务的%后，甲方按合同拆除费总额的%支

付给乙方;

5.2.2当乙方完成拆除任务的%后，甲方按合同拆除费总额的%支

付给乙方;

5.2.3当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，并

签订结算协议书之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩余拆

除费。

第六条违约责任

6.1任何一方违约，违约一方应承担相应的违约责任，并赔偿由

此给对方造成的经济损失。如属双方违约，根据实际情况，由双方

承担各自的违约责任。如属不可抗力因素，双方协商解决。

6.2由于乙方原因致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每天

按拆除费总额的万分之五向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲

方从乙方的拆除费中直接扣除，由于乙方的违约给甲方造成的一切

经济损失均由乙方承担。

6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求乙方

限期整改（工期不顺延)，并有权做出处理或处罚决定。

第七条争议的解决

凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;

若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。

第八条不可抗力

8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不

可抗拒的因素引起的延误和影响。

8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行

合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费

不因此而改变。

8.3不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少

不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，

应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。

在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并

免予承担违约责任。

第九条合同生效

9.1本合同自双方签章之日起生效。

9.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

9.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的

原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲

乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律

上均与本合同有同等效力。

9.4《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件，与本合同

具有同等效力。

9.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

第十条其他约定条款

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

发包方：___________________________________________以下

简称甲方：

承包方：___________________________________________以下

简称乙方：

为明确甲乙双方责任，有效维护双方合法权益，经甲乙双方友好

协商，甲方同意将“_______________________”工程承包给乙方

__________，特拟定以下合同，希望双方共同遵守。

一、承包详细：

地点：

主要拆除的部份是：门面的门头广告牌、灯箱、木结构装修只拆

除上部份、其中（安监局、武装部)这两个单位要拆除上面的字和数

码管。有的门头不拆。

二、承包方式：甲方以单包工的方式发包给乙方，乙方负责到现

场拆除。

三、承包金额及付款方式：

造价总金额：小写：（10000元);大写：壹万元。付款方式：签

约后首付3000元，拆除后一次性付清。

四、工期：20xx年2月6日开工，至20xx年2月10日，完工。

五、甲方责任：

（1）通路、提供施工场地、明确施工位置、和户主协调等。

（2）积极配合乙方工作，解决所遇见的问题。

（3）结账准时不拖欠乙方工资。

六、乙方责任：

（1）按时施工，准时完成承包工程。

（2）重安全、强管理、主动和户主搞好礼貌关系。

七、未尽事宜：

（1）甲方如有拖欠工资，乙方可向甲方索取或向地方法院起诉。

（2）其它未尽事宜甲乙双共同协商解决。

八、安全责任：乙方在施工中是乙方直接造成的安全事故，与甲

方无关，是甲方原因造成的安全事故甲方要承担全部责任。

十、不可抗拒的因素：不可抗拒的因素和乙方无关，乙方不承担

任何责任。

（1）因自然灾害、协调原因引起的延误工期。

（2）拆除时所有损坏的物件，拆除的污染物。

九、补充事宜：_________________________

十、本合同书共____页一式二份甲乙双方各持一份，双方签字盖

章后产生法律效果。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

门头广告装饰拆除合同书发包方：

___________________________________________以下简称甲方：承

包方：___________________________________________以下简称乙

方：为明确甲乙......

房屋拆除工程合同房屋拆迁，是指因国家建设、城市改造、整顿

市容和环境保护等需要，由建设单位或个人对现存建设用地上的房

屋进行拆除，对房屋所有者或使用者进行迁移安置并视情......

编号：拆除工程施工合同工程名称：工程地点：发包方（甲方）：

承包方（乙方）：签约地点：签订日期：年月日1拆除工程合同委

托方（甲方）：受托方（乙方）：1总则1.1依照《中华人民共和

国合同......

合同编号：拆除工程合同工程名称：委托方（甲方）：受托方

（乙方）：签订地点：签订时间：年月日合同编制及使用说明一、

本示范合同文本主要依据有关法律法规，参照中国石油部分上

市、......

工程拆除承包合同甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方将

宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除；二、工程地......

重兴中学危房拆除工程承包合同甲方：重兴中学乙方：侯天成根

据《中华人民共和国合同法》等相关法规，结合本工程具体情况，

为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成

如......

建筑物拆除合同书范本发包方：承包方：甲方将自有房屋拆迁项

目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，

经共同协商，一致同意签订本协议。一、施工内容及工......

房屋拆除合同拆房发包方：（以下简称甲方）拆房承揽方：（以

下简称乙方）经双方协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进

行等规定，对范围内的所有建筑物、构筑物实施统一拆除。签订合

同......

用工合同范本

篇一：

(3)乙方培训(熟练)期满，不符合录用条件或乙方不愿意供职的;

(4)乙方非因工负伤，治疗终结仍不能复工的。

(四)有下列情形之一的，本合同自行解除：

(1)甲方宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的;

(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。

(五)乙方在合同期内有下列情形之一的，甲方可以辞退;

(1)严重违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的;

(2)违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成

经济损失的;

(3)服务态度恶劣，损害消费者利益的;

(4)有贪污、盗窃、赌博，营私舞弊等违法行为，尚未构成刑事

责任的;

(5)无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有其他严重错

误的。

(六)甲方有下列情形之一的，乙方可以辞职：

(1)经国家有关部门确认，劳动安全卫生条件恶劣，无有效劳动

保护措施，严重损害工人身体健康的;

(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;

(3)人格受到甲方负责人侮辱的;

(4)甲方不履行劳动合同，或违反国家劳动法律、政策，侵害工

人合法权益的;

(5)经国家批准应征入伍的。

(七)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：

(1)合同期限未满，又不符合第六条第3项情况之一的;

(2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈，属于全部或

大部分丧失劳动能力的;

(3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。

(八)甲方或乙方要求解除劳动合同，除第六条第(四)款所列情况

外，必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。

七、违约责任

甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按

乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。

乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实

际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲

方同意私自离单位的，赔偿甲方_________元，否则甲方不予办理离

单位手续。

八、双方认为需要约定的其它事项

(一)甲方为乙方提供住房，房租、水、电费由乙方自负。房租按

商品房标准收取的，甲方应给乙方住房补贴每月为_________元;如

乙方自行解决住房的，甲方应给乙方住房补贴，每月为_________元。

(二)甲方自办食堂的，按饭菜成本收费，不办食堂，在外搭膳的，

所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。

(三)甲方按国家规定，每月应给乙方各类补贴共_________元。

(四)计件工资制的，月工资结算办法：_________。

(五)其他需约定事项：_________。

任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，对方有权根据

责任和造成的后果，追究违约金_______元，赔偿金_______元。

九、劳动争议处理

合同履行中如发生争议，双方应本着互谅互让的原则协商解决，

或经企业劳动争议调解委员会申请调解(因开除，辞退违纪职工以及

职工辞退，自动离职发生的争议可直接申请仲裁或向法院起诉)。调

解无效，甲乙双方协商一致选择：_________。

(一)按企业劳动争议处理有关规定，向_________劳动仲裁委员

会申请仲裁。

(二)向当地人民法院起诉。

十、本合同自双方签订之日起，任何一方不得擅自修改或变更。

本合同未尽事宜，须经双方协商，作出补充规定，经鉴证与本合同

具有同等效力。条款与法律、法规、政策有抵触的，按国家现行的

法律、法规、政策执行。

十一、本合同自劳动部门鉴证之日起生效，一式_________份，

甲乙双方各持_________份，涂改或未经合法授权代签无效。

甲方(盖章)：_______________

法定代表人(签字)：_________

_________年__________月____日

签订地点：___________________

乙方(签字)：_______________

_________年__________月____日

签订地点：___________________

建筑工程合同范本

篇一：建筑工程合同范本

合同编号：××××

发包人：XXX电视大学（以下简称甲方）。

承包人：X×建设公司（以下乙方）。

甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人

民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，

结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同

遵守。

第一条工程概况

工程名称：×X大楼。

工程地点：××市×XX路X号。

施工面积：XXm2

工程造价：××X万元。

第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到××市建委有

关施工验收的规定要求。.

第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方

按工程造价的30%预付肆拾伍万元给乙方作备用款，以后按工程进

度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭

整个工程款的99%,即达壹佰肆拾捌万伍仟元。其余l%,即壹万伍仟

元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给

乙方。

第五条工程验收：乙方工程竣工后，由××市质量监督部门负责

验收，签收合格即交付甲方。

第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责；

乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金；如由甲方迟付

备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金；如因连续停水、

停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方；

甲方负责施工所需的“三通”（路通、电通、水通）；乙方负责施

工所需“三大材”（钢筋、木材、水泥）及其他施工所需材料；施

工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交

××监证处。本合同自双方盖章之日（19X×年×月×日）起生效。

发包人：

××电视大学（公章）

法定代表人：X××（签章）

地址：××市X×路×号

承包人：

××建筑公司（公章）

法定代表人：×××（签章）

地址：X×市××街X号×路88号

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：鉴（公）证机关：×X公证所（公章）

鉴（公）证人：×XX（签章）

地址：XX市×X胡同X号

电话：

签约时间：20×X年X月X日

签约地点：X×市XX大厦B座

有效期限：至20×X年X月X×日

篇二：建筑工程合同书范本

建筑工程合同

甲方：××××机械厂

乙方：xx省xx县建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商同意，特签订如下

合同条款，共同遵守。

3.建筑费用：全部建筑工程费用壹佰肆拾万元（140万元）（详

另见清单），所有建筑材料及费用均由乙方负责。订立合同后甲方

先付给乙方总工程费用中的捌拾万元（80万元），余款陆拾万元

（60万元）在厂房建成验收后十天内全部付清。

4.违约责任：厂方如不能按期付款，每超过一天应按总工程费用

（即140万元）的千分之壹作为赔偿金付给建筑公司；建筑公司如

不能按期完成施工任务，每超过一天，厂方在总工程费用（140万

元）中扣除千分之壹作为赔偿金。

5.施工人员的人身安全由乙方负责。

6.本合同一式三份，双方各执一份，公证机关一份。

附：1.工程建筑图

2.工程费用清单

甲方：（章）乙方：（章）

单位地址：单位住址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

电话：开户银行：

账号；

电话：

XXXX年X月X日

鉴（公）证机关意见（章）

经办人：（签名）

XXXX年X月X日

拓展阅读：建筑工程合同写作格式

建设工程合同的结构模式与买卖合同大体相同，也包括标题、立

合同人名称、合同编号、签订地点和时间、合同开头、合同条款、

附则、合同结尾等项结构要素。所不同的是建设工程合同的签订地

点和时间一般置于合同结尾之后。

现将建设工程合同的基本格式附后，以供参考：

合同的名称（标题）

编号：

订立合同的单位：

发包人：--（简称甲方）。

承包人：----（简称乙方）。

序文：写明合同依据（包括国家有关法规，上级批准的工程计划

任务书，或者是已定的设计方案及图纸等）

一、工程概况：

1.工程项目名称：

2.工程地点：

3.工程面积或规模：

4.工程结构形式：

5.工程造价：--.

二、工程质量标准：.

三、工程开工、竣工日期：

1.开工日期：--年--月--日。

2.竣工日期：--年--月--一日。

四、建设工期之间交工工程：

1.--年--月--日，应交付工程为

2.--年--月--日，应交付工程为

五、工程验收：

1.验收日t期：年月日至年月日。

2.验收方式：

六、施工价款的结算和拨款办法：

七、甲方的义务（分条标明）

八、乙方的义务（分条标明）。

九、违约责任（分甲、乙方分别列项标明）。

十、争议的解决方式。

十

一、附则（对合同未言明事项所规定的其他条款以及附件的有关

说明条款）。

合同的有效期：

合同变更或解除的条件及双方由此应承担的责任：

合同的正本份数、副本份数、附件份数及其收执、报送、保管单

位：

合同双方当事人（或代表）及鉴（公）证机关、经办人签名、盖

章。

签订合同的时间、地点，并注明有效期限。

施工合同范本

合同书（工程类）

甲方名称：乙方名称：

送达地址：送达地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

传真：传真：

联系人：联系人：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

税号：税号：_______________________根据《中华人民共和国

合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，甲乙双方

就工程施工事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权

利、义务，确保合同双方共同执行。

【第一条】工程概况

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、工程内容：。

4、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）元整，即￥元，

以竣工验收合格后实际工程结算为准。

【第二条】工程款的结算、支付及质量保证金

1、工程承包方式：。(包工包料详单见附件)

2、工程结算方式：。

3、工程款支付方式：。

4、质量保证金：本合同工程款的%作为质量保证金，质量保证金

自工程验收合格之日起年质保期满履行保修义务且无质量问题后，

甲方在日内无息付清。

【第三条】工期

1、工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、计划开工日期：。计划完工日期：。

3、竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方验收合格之日。

4、出现以下原因工期相应顺延：

（1）不可抗力。

（2）工程量变化或设计变更。

【第四条】材料检查、保管

1、本工程所使用材料必须符合本合同约定及国家、行业标准。

2、乙方保证所使用的材料未侵犯第三方的专利权、商标权等专

有权利。

3、本工程使用的材料，乙方应于进场时，通知甲方检查，经检

查合格后乙方方可进行施，进场工地的材料经检查合格后，未经甲

方同意不得撤离工地。如进场时，因乙方原因导致甲方不能检查，

因此造成乙方停工的，甲方不承担赔偿责任并有权向乙方追偿所致

的损失。

4、材料进场后，由乙方负责保管，非因甲方原因造成的材料丢

失、损毁，由乙方自行承担全部责任。

【第五条】施工协助

1、甲方应最迟于开工日期天前向乙方移交施工现场。

2、甲方应提供施工条件：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施

工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通

条件；

（3）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

3、按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，甲方应尽

其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以

不影响乙方的正常施工为限。

4、因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供施工现场、施工

条件、基础资料的，乙方顺延工期。

【第六条】工程质量

1、甲乙双方约定本工程质量标准为合格。

2、本工程质量应符合设计图纸、国家和项目所在地现行质量评

定标准和施工及时验收规范及行业主管部门要求，如相关工程质量

标准有关条款规定存在不一致情形，以要求严格的为准。

【第七条】工程验收

1、工程完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方应于10日内开

始验收。验收合格即向乙方出具工程验收证明；甲方在使用中发现

隐蔽工程存在质量瑕疵的，不视为乙方完成工程验收合格，乙方应

予以修复和完善并最终达到工程验收的质量标准。

2、工程全部竣工验收时，如发现工程与本合同约定及国家规范

规定不符，乙方应在甲方指定期限内修复完善，经验收合格后，甲

方即行接管。

【第八条】工程图纸

1、本工程施工图纸由乙方负责设计完成，经甲方审核后方可施

工。

2、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质

量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应提供全部竣工图纸给

甲方存档。

3、本工程施工图纸为保密信息，未经甲方书面同意，乙方不得

向任何第三方泄露。

【第九条】质量保证期

1、工程质量保证其为二年，质量保证期内因乙方施工及材料质

量影响甲方正常使用的，乙方予以免费修复、完善。

2、乙方应在接到甲方通知3日内对工程进行维修，紧急情况下

应在24小时内进行维修，5日内完成。如经甲方二次通知后，包括

但不限于乙方未予维修、拒绝维修、不予回复的、无法接受通知，

甲方有

权委托第三方进行维修，因此发生费用甲方有权从质保金中扣除，

不足部分有权向乙方追偿。

4、一方变更送达地址、联系人、电话及传真应书面通知对方，

否则通知电话、函件按照本合同发出、寄出，即发生法律效力。

【第十条】施工安全

1、乙方应严格贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及甲方相

关安全制度及其他安全生产规定，必须制定相应的安全管理制度。

乙方应对施工人员进行安全教育及采取安全防护措施，专业施工人

员应具备有关部门核发的上岗资格证书

2、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意

见必须及时整改。未及时进行整改的，甲方有权停止乙方施工。

3、未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设

备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。

4、乙方施工过程中发生人员伤亡、设备事故或危及生产运行的

不安全情况，应立即报告甲方并采取补救措施。因乙方在施工中所

致的人员伤亡由乙方承担全部赔偿责任。

【第十一条】工程分包

乙方未经甲方书面同意不得将本合同工程的任何部分分包、转包，

也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义全部分别转包给他人。

乙方违法分包、转包或肢解后分包的，乙方支付合同总价20%的违

约金。甲方有权解除合同，因解除合同所造成的全部损失由乙方承

担，甲方已支付的工程款乙方应全额返还。

【第十二条】不可抗力

1、本合同所指不可抗力是本合同签字生效后发生的不能预见、

不能避免、不能克服的客观事由，包括但不限于：严重的自然灾害

(如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争、叛乱、正式罢工等

等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，

则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但不能因为不

可抗力的延迟而调整价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，应在不

可抗力事件发生的5日内将所发生的不可抗力事件的情况以传真和

电报通知另一方，并出具有关政府部门出具的不可抗力证明文件作

为免责依据。

3、如不可抗力事件的影响持续到六十日以上，甲乙双方应通过

友好协商解决本合同履行事宜。

【第十三条】违约责任

1、本合同签订后，双方均应严格恪守。任何一方违反本合同规

定的义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

2、因乙方原因造成工程不合格的，经乙方修复或采取其他补救

措施仍无法至达到合同要求的质量标准，甲方有权解除本合同，乙

方支付合同总价20%的违约金并返还已经支付的工程款。

3、甲方如不能按期付款，每延误一日，甲方向应乙方追加支付

全部工程的0.05%作为违约金。

4、乙方如不能按期竣工，每延误一日，乙方应向甲方追加支付

全部工程的0.05%作为违约金。延期超过三十日，甲方有权解除合

同，乙方支付合同价款20%违约金并返还已付全部款项。

5、乙方违反本合同约定保修义务的，每延迟一次应支付违约金

500元，甲方从质保金中扣除，造成

其他损失超过已支付的违约金的，甲方有权向乙方追偿。

【第十四条】防腐败

乙方不得以任何形式行贿甲方工作人员，一经发现并掌握有效证

据，将合同价款的30%作为处罚金，赔偿给甲方。如甲方的工作人

员无理刁难项目实施单位，乙方可进行投诉。

【第十五条】附则

1、按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应

当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，逾期按应支

付金额的0.05%计收利息。

2、解决合同纠纷的方式：执行本合同过程中发生争议，由当事

人双方协商解决。协商不成，双方同意：提交甲方所在地的有管辖

权的人民法院诉讼解决。

3、本合同未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同

及附件内容，以确保双方的商业机密。

4、本合同共页，一式份。甲乙双方各执份。附件为主合同的一

部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以主合同

为准，传真件有效。

5、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之

日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。

【第十六条】附件

1、

2、

(以下无合同正文)

签约方:

甲方：乙方：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：年月日日期：年月日

篇一：管道安装承包合同

工程内部承包责任书

（管道安装）合同编号：xx-01甲方：乙方：（承包人）

根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》

以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签

订本合同，共同遵守。第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程第二条

工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内第三条签订地点：xx市

第四条工程范围内容及承包方式

一、工程范围内容：

1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域

段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管

件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安；

2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手

工除锈和油漆涂刷；

3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理

的管线必须进行热处理；

4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口

和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规

定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊

项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格；

5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天

提出申请。

二、承包方式：本工程采用如下包干方式

1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住

宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪

费等进行相应扣罚。

2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、

安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人

员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，

按甲方相应伙食标准扣除。第五条：工程工期要求：

1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管

工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人

员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进

度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，

若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方

有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的

经济损失。

2、本工程暂定2011年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规

定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，

具体开工时间以甲方书面通知为准。

3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,

经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误

1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终

止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。

4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以

上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲

方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行

施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而

增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。第六条：工程造价

及结算

1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具

体单价为：xx元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求dn25管道

为1寸，dn200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。完工

后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间，

本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费

的种类和标准的变化而变化。

2、本工程施工单价已综合考虑了：施工人员的进出场费；工程

赶工、少量的停工误工费用；安装工作与其它施工间的交叉配合费

用；管线的变更等因素影响的费用，不合格产品乙方应无条件返工。

3、结算程序：工程完工，按规定程序完成内部承包结算手续。

第七条：工程质量和检查验收

1、为保证施工质量，维护甲方信誉，乙方应遵守有关工程质量

监督、检验规定，自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站

的监督检查。

2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国

家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。

3、乙方应在工序完成自检合格的基础上，向现场主管提请验收，

合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代

表和监理工程师验收。末经验收认可的，乙方同意承担全部责任。

4、为保证工程质量，本工程绝不许乙方再分包或转包。

5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供，并整理好交甲方统

一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利

后果。

6、按规范规定的管道焊缝检测，由乙方负责做试件并送检，甲

方承担费用（只限于一次性检测费，同一宗试件因不合格造成多次

送检，费用由乙方负责）。第八条：甲方责任

1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电

票、占道票等的批准手续，适当扣除乙方相关办理人工费用。同时

向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和

现场交底。

2、按时供应主材、设备、配件。

3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、

质量、安全、进度、成本指导和控制。

4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划，检查督促其

每天工作量按计划完成。

5、及时协调好对内对外等各方面的关系。第九条：乙方责任

1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场，负责进度和质量

的落实，并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代

管人并征得项目经理同意。

2、负责现场动火点作业的监护（监护人需统一经过石化厂学习

考试合格后，方可上岗）；现场每天确认有动火作业票、用电票，

并要求做好一切防火措施，管廊附近的各种井口、下水道口、必须

用石棉布封盖好，电缆用彩板瓦遮盖完毕，并做好管线焊接接火盆

挂设后，才允许焊接动火、用电作业，否则一律不得开工。没有占

道票，严禁占道施工，根据施工需要，确实须占道施工，需提前至

少1天向甲方申请占道或占半道施工，甲方根据现场具体情况再向

厂内申请占道，并办理好占道票后，方可占道施工。

3、根据甲方总进度要求，编制并向甲方提供施工人员计划及施

工进度表。

4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。

5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场，并接受石化厂

进埸前和上岗前安全文明生产教育，取得进场证后，方可进场施工；

并随时接受石化厂内的检查管理，乙方必须抓好和确保安全生产及

文明施工。

6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种

及身份证复印件等有关资料，提供主要施工使用机具详细资料，经

甲方审批后方可进场。特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须

向项目经理提交相应的有效上岗资格证书，并复印给甲方备案报审。

以上备案的证书与现场本人必须相符，弄虚作假的，乙方同意承担

全部不利后果。

7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。

8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果，

除按规定责令限期及时纠正外，项目经理有权扣罚乙方100-1000元

罚款。第十条：施工纪律和规定

1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部负责人及

其他班组团结协作，紧密奋战，绝不容许任何不服从项目部统一指

挥、检查、监督的行为，更不容许越过项目部直接与甲方或其它施

工单位发生关系，如有发现，即作违约处理，并进行罚款。

2、承包队进入工地现场，必须遵守公司纪律，严格按照施工规

范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及

质量要求施工的经整改后无明显改进者，或不服项目部管理和安排

经警告后无明显改进者，现场经理提出更换队伍的，乙方同意无条

件撤场，并承担违约责任。对不服项目部管理的工人，现场经理有

权勒令其离开工地。

3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意，乙

方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要

减员时必须经现场经理同意后方可实施，擅自撤人的，一人次罚款

500元人民币。

4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度，提

出付款申请表报公司批准后支付；原则上乙方到场施工后，根据工

程进度完成情况，再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系

必须由承包人（或书面委托的代理人）亲自办理手续。

5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套，焊工必

须配备保温筒，管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使

用未烘烤的焊条进行焊接作业。

6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节，按

重置价赔偿，遗失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料

和边角料，除向责任人追回损失和进行教育外，由其承包人负连带

责任，发现一次罚款二千元，在承包人工程款中扣除。情节严重的

送当地公安部门处理。

7、承包人必须服从项目经理的整改安排，不服从整改安排或拖

延整改或不做零星工作量，项目经理可对其处以双倍罚款或请其他

人员来完成，乙方同意支付由此产生的全部费用。

8、承包人在工程完工后，结算前必须还清向项目部所借用的所

有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备，项目经理凭仓管员签

名的移交清单办理结算手续。第十二条：安全文明施工：

1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技

术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、

安全事故的责任和因此发生的全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和

冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，情节严重者

可勒令当事人离开施工现场。

2、乙方必须文明施工，按时清理现场，按要求堆放材料，边角

料及时清理归堆。如果管理不到位，乙方同意承担由于受到业主方

投诉而发生的罚款费用。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，并

安排其他人员来完成，乙方同意承担由此产生的全部费用。

3、乙方必须服从工地的统一管理，遵守业主和项目部的安全文

明生产各项规定，乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要

求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带，且安全带必须系在固

定的物件上，否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。

4、为提高公司的整体形象，现场施工人员必须穿公司统一工作

服上下班。如乙方人员拒穿公司工作服，乙方同意甲方现场代表加

倍扣收工作服费用，当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。

5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场

代表可强制其承包人执行。

6、乙方应建立防火和施工安全防护措施，遵守和执行总承包商

及甲方防火、安全施工、文明施工等规定。否则，由此造成的损失

或补有关部门处理均由乙方负责。

7、乙方在施工中发生任何安全事故，要立即书面报告甲方，所

造成经济损失和安全责任，除乙方能证明是甲方直接原因引致外，

均由乙方承担。

8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿

时，乙方应承担全部的经济责任。

第十三条：违约和返工：

1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量，或已能预测不能按

合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付，甲方有权提前或及时终

止本合同，找其他职工来完成，乙方同意无条件地服从，发生的全

部费用及由此给甲方造成的一切经济损失，乙方同意全部承担。

3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任，

或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的，乙方同意100%赔

偿全部费用。

4、乙方违约，甲方据此可采取：要求停工整顿，直到甲方满意

为止；终止合同；其它甲方认为必要的措施。甲方采取一项或多项

措施，由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。

5、由于乙方原因，致使甲方无法收取到业主工程进度款的，由

乙方承担责任。

第十四条：本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天

内仍不能达成协议时，提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所

在地人民法院诉讼。

第十五条：本合同一式两份，双方签字(盖章)生效。原件双方各

执一份。

甲方合同主谈人：乙方（承包人）：

日期：日期:甲方现场代表联系电话:联系电话:压力容器制作报

价单

一、压力容器设备制作承包单价：

1、不锈钢制作：4500元/吨；

2、碳钢制作：3500元/吨

二、压力容器设备制作承包方式：

1、以上单价包含人工、食宿费用；

2、不包含主材、辅材、劳保、制作水电等其他费用；

3、不包含设备加工件等的委外加工费用；篇二：管道安装合同

安装合同

发包方（甲方）：银邦金属复合材料股份有限公司承包方（乙

方）：昆山正兴深冷工程有限公司

根据<<中华人民共和国合同法>>，经签约双方充分协商，在自愿、

公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

一、工程概况

a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预

埋管道；附图纸。c、承包方式：包工包料。

d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

二、合同修改：除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可

分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修

改。

三、工程质量标准：验收标准以国家现行的规范、标准、规程为

依据；以甲方所提供图纸为技术标准。

四、合同价款：a、本合同价款（大写）：捌拾捌万壹仟捌佰壹

拾元整（小写：）881810.00b、此价款为乙方按照甲方提供的管道

图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

五、工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预

付款。工程完

工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支

付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年

且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

六、双方责任甲方责任：

a、负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作；b、负责委派项

目负责人做好安装协调工作；乙方责任：

a、负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文

明施工、优质服务；

b、主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安

全责任事故均由四方负责；

c、工程所需工具等由乙方自行解决；

d、认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程；

e、负责委派项目负责人做好协调工作。

七、验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知

7日内组织有

关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问

题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安

装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，

甲方保留索赔的权利。

八、质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算；

质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方

通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金

1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由

乙方承担。

九、违约责任：

1、合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总

金额0.1％每天支付违约金直至完工为止。

2、

3、如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》

处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时

甲方保留索赔的权利；若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权

自行委托第三方提供甲方

所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方

承担赔偿责任。

十、合同纠纷及解决方式：

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友

好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提

出诉讼；

2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他

部分仍应继续履行；

3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十一、不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能

履行合同义

务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力

事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机

构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造

成的损失和影响。十

二、附件：附件1为图纸十

三、其它：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生

效。甲方：银邦金属复合材料股份有限公司委托代表人：电话：传

真：

乙方：昆山正兴深冷工程有限公司委托代表人：电话：传真：

附件1飞而康车间一期压

力管道施工图20140125篇三：管道安装合同范本动力站房管网

工程施工合同

发包人（全称）：潍坊瑞驰汽车系统有限公司承包人（全称）：

山东国舜建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中

华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订

立本合同。

一、工程概况

工程名称：潍坊瑞驰汽车系统有限公司动力站房管网安装工程工

程地点：潍坊瑞驰汽车系统有限公司

二、工程承包范围

承包范围：动力站房管网施工项目

三、合同工期

竣工日期：以开工令确定的开工日至约定完工日为准合同工期总

日历天数：天。

四、质量标准工程质量标准

五、合同价款：

金额（大写）伍拾壹万元整

六、约定条款

（一）、词语定义及合同文件1．合同文件及解释顺序合同文件

组成及解释顺序：①本合同书

②承包人报价及材料报价单③标准、规范及有关技术文件④图纸

⑤双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组

成部分。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情

况下，由双方协商解决（或先由监理公司作出解释）；双方意见仍

不能一致的，按约定的争议解决方式解决。

2．语言文字和适用法律、标准及规范①本合同使用汉语。②适

用法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建

筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》

等现行的有关法律、法规及规定。③适用标准、规范：现行的施工

规范和质量检验收标准。3．图纸:发包人向承包人提供原设计方案

图。

（二）、双方一般权利和义务

1．工程师①监理单位委派的工程师姓名：职务：监理工程师。

发包人委托的职权：按《监理合同》对本工程实施全过程监理需要

取得发包人批准才能行使的职权：重大设计变更、合同修订、增加

工程量、进度款支付、工程决算的审定。

③发包人派驻的工程师姓名：职务职权：该工程发包人应有的权

利2．项目经理

①承包方委派的项目经理姓名：职务：项目经理职权：代表承包

方履行合同约定的权利和义务3．发包人工作

（1）发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签定7日内

组织工作面交接验收并具备施工条件。

②将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和

供应要求：承包人进场前接至施工现场，并保证施工期间需要。

③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足施工条件

为准。④工程地质和地下管线资料的提供时间：______________⑤

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办

理完施工许可证及其本工程施工所需所有证件、批件。

⑥水准点与座标控制点交验要求：开工前二日内发包人以书面形

式提供并现场交验，承包人核对、复验。

⑦图纸会审和设计交底时间：承包人自行设计并经监理工程师及

发包人签字认可（时间以签字时间为准）。

⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文

物保护建筑）、古树名木的保护工作：无地下工程，与本合同无关。

⑨双方约定发包人应做的其他工作：协调与其他施工单位、监理单

位、承包方现场交接验收，其他相关事宜双方协商。

（2）发包人委托承包人办理的工作：①委托承包方细化施工图；

②委托其它事项，双方另行协商。

4．承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

①设计文件提交时间：合同签订前7日内提供细化施工图2套。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供本月

经监理工程师验收的完成工程量报表，及下月施工计划和材料设

备需用量计划一式叁份，发包人收到后7个工作日审核确认。③承

担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：按有关文件规

定办理及管理。④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

无

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手

续：无。⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责

已完工程的保护工作，保护期间因承包人自身原因发生损坏，承包

人自费予

以修复；如因承包方或者第三方原因造成成品损坏，由发包人协

调处理，费用由发包方代第三方支付，若发包人提前使用或提出特

殊保护要求，费用由发包人承担⑦施工场地周围地下管线和邻近建

筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承

担：无。

⑧施工场地清洁卫生的要求：i、按文明施工的要求作好施工场

地清洁卫生工作，ii、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有

关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原

因违反有关规定造成的损失和罚款；iii、工程竣工时应及时清理现

场，交工时工程必须做到工完料净、场地清；承包人必须把由其施

工所产生的各类垃圾及废物运走，所有费用由承包人负责。⑨双方

约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。

（三）、施工组织设计和工期

1.进度计划①承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划

的时间：开

工7日内提供进度计划，开工日期以监理工程师下发的开工令为

准；若发包人要求图纸变更及时间调整，工期相应顺延。

②工程师确认的时间：监理工程师应在收到承包人提交的有关工

程资料文件后3个工作日内作出批复。

③如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工

程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确

认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符的，承包

人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。

篇一：玻璃安装合同范本玻璃安装合同发包方（甲方）：鸿涛安

县分公司承包方（乙方）：宏钢玻璃

因甲方在花荄原味食府店面装修工程建设过程中需购买乙方的玻

璃，根据有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础

上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：原味食府玻璃安装工程

2、合同内容：门柱采用8毫米黑色喷漆整体玻璃，正立面需要

喷字，费用：120元/平米；门头采用5毫米黑色喷漆玻璃，费用：

100元/平米；室内柱面中部茶镜刻字，费用：110元/平米；室内装

饰柜隔板10毫米玻璃磨边安装，费用：80元/平米；喷漆玻璃需要

喷字的部位，每平米适当补贴。

3、供货及运输方式：乙方包运输和安装，甲方在施工现场验收

成品，按实收方结算。

4、材料必须达到国家合格标准，玻璃需先封釉再喷专用玻璃漆，

接缝严密，打胶工整圆润，玻璃必须先封釉再喷漆，安装必须安全

牢固，如因玻璃安装不牢固导致的安全责任须由乙方全部承担。

5、工期，合同签订后7天内完工

二、甲方工作：

1、甲方指派何成贵为驻工地代表，负责验收货。

2、按约定付款。

三、乙方工作：

1、乙方唐世红为乙方代表，负责工程所有事宜。

2、乙方安全责任自负。

四、关于价款和结算的约定：

付款方式：在2010年6月9日前甲方支付乙方预付货款1000元

整，完工验收合格后一周内支付至总造价的95%，余下5%尾款作为

质保金，3个月后支付。

五、关于违约责任的约定：

任意一方违约，违约方按给守约方造成的直接损失的2倍进行赔

偿。未尽事宜双方友好协商解决，如协商无效，任何一方均可依法

向安县人民法院起诉。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行

完毕后即终止。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代理人：地址：

地址：

身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：

日期：2010年月日篇二：玻璃安装协议书协议书

甲方：深圳海外装饰工程公司

乙方：九江市天成玻璃工贸有限公司

经甲、乙双方协商，就柘电基地2#综合楼玻璃墙安装事项达成

如下协议：

1、乙方必须按甲方要求：即玻璃材质为《国标》浮法钢化玻璃，

玻璃弧度以实地弧度梁中线为准（所用模具由乙方自行设计），玻

璃间距为1公分；

2、乙方应将厂方玻璃材料质量保证书、检验报告等原件复印件

（加盖厂方公章）交甲方；

3、乙方在与甲方签定协议之日起，2003年10月25日之前保证

材料进入甲方指定区域（即甲方施工工地）；

4、甲乙双方在签定协议之日，甲方向乙方交预付定金（材料款

总额的30%）即材料全部进入施工工地，经甲方、业主方验收后

（即无损坏、材质数量无误），甲方立即向乙方交付（材料款总额

60%，不含上述30%）即元；乙方按甲方要求全部安装完工，经甲方

验收合格后，甲方按乙方实际平板、弧形分别计算平方面积（即：

平板面积￥92.00元/m2，弧形面积￥200.00元/m2,安装费元/m2）

一次性付清乙方材料、安装施工全部余款（玻璃磨边已含在玻璃价

款中，不再另行计算）；

5、乙方在玻璃安装施工中（含运输），凡破损、丢失、或人身

伤亡等，均由乙方自行负责，甲方不负任何责任（脚手架可以工地

现有脚手架为主，由乙方负责自行加固，甲方不负任何安全责任）；

6、未尽事项，可经双方协商解决；

7、本协议经甲、乙双方签字即生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

2003年10月日篇三：玻璃安装协议玻璃安装协议

甲方：电话：乙方：电话：

依据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例

原则》，结合本工程的具体条件，经双方充分协商，达成以下协议

共同遵守：一，工程名称：赣榆县金苑宾馆卫生间玻璃安装工程。

二，工程地点：县新城区二十一世纪大道东侧、文化路南侧。三，

工程工期：甲方提供尺寸之日起20个工作日安装结束验收。四，工

程内容：1.卫生间固定及门12mm钢化玻璃采购。2.12mm钢化玻璃

安装。五，工程造价：六，甲方职责：合同生效前，甲方需提供完

整的玻璃尺寸和图纸；并提供乙方安装时所需水、电等资源。七，

乙方职责：1，在施工过程中安全责任由乙方负责。

2，乙方必须按规范操作，保质保量。严格遵守工地的规章制度。

八，付款方式：无预付款；第一批玻璃进场时，甲方需付总工程款

的40%作为原料款；玻璃安装结束付总工程款的40%作为安装等费用；

甲方验收合格后付总工程款的12%；甲方留3%作为工程管理及协调

费；总工程款的5%作为质保金，一年后一次性付清其余乙方所有工

程款（甲方应在质保期满10个工作日内，将其余的质保金付给乙

方）。

九，本工程严格按照《建筑装饰工程施工及验收规范》

（gb50210-2001）,《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-

2001），《建筑内部装饰设计防火规范》（gb50222-95）等国家制

定的施工及验收规范为质量评定验收标准。十，其他未尽事项经双

方约定解决。甲方：

委托代理人：电话：传真：

乙方：身份证号码：地址：电话：

篇一：照明工程设计及施工合同范本照明工程设计及施工合同合

同编号：

甲方：

住所地：

乙方：

住所地：

为明确甲乙双方在照明工程设计及施工中的权利义务和责任，本

着诚实信用、公平合理的原则，根据《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国建筑法》，以及其他有关法律、法规之规定，结

合工程具体情况，特订立本合同，以资共同信守。

第一条工程概况1．1工程名称：1．2工程地址：1．3工程内容：

第二条工程期限2．1开工日期：竣工日期：

合同工期总日历天数：天。

2．2如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方特别授权的

现场代表（以下简称甲方代表）签证后，工期作相应顺延，并用书

面形式确定顺延期限。2．2．1甲方在合同规定开工日期前天，不

能交付乙方施工场地、进场道路、不能满足施工用水需要，或电源

未按规定接通，影响乙方进场施工者。2．2．2甲方需要进行货已

经发生设计变更的。

2．2．3在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

2．2．4因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原

因发生的火灾、地震等）而影响工程进度的情况。

2．2．5其他非因乙方原因而不能暗示进场，或进场后不能正式

开工的情形。

第三条工程合同价款

3．1本合同工程总造价暂定为人民币万元（大写:人民币）。

3.2本合同价款包括人工费、材料费、安装费、设计费等，最终

以双方结算价格为准。如果因为甲方原因导致乙方在合同履行过程

中产生返工、窝工、停工等，由此产生的费用另行计算。

第四条材料、设备供应

4.1本工程所需的全部材料、设备等物资的供应，由乙方负责采

购，价格已含在合同总价中。

4.2材料、设备供应范围的划分和检验：4.2.1所有材料设备均

应附有生产厂家所出具的有效合格证明或检验报告。

4.2.2已进场的物资，若发现有不合格者，乙方必须立即将其运

出场外，不得影响施工。

4.2.3没有合格证明文件的建筑材料、设备等，乙方不得用于本

工程。若属现场管理人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一

方负责赔偿。

4.2.4任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备于本工程

的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

第五条工程质量和检查验收

5.1乙方必须严格按国家或地方颁发的有关规范、规程进行施工，

并接受甲方现场监理工程师或甲方代表的监督检查。

5.2对甲方聘用的现场监理工程师，必须以书面通知乙方其姓名、

身份、所承担的任务。

5.3对乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员

及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知

甲方。

5.4隐蔽工程由乙方自检后，通知现场监理工程师和甲方代表检

查验收，甲方人员接到通知后8小时内应到现场检验认可后，方可

进行下一工序施工。

5.5工程竣工后，乙方应当及时通知甲方进行验收，甲方自乙方

通知之日起三日内无正当理由不予验收，且不予回复的，可以由乙

方自行验收，或由乙方聘请第三方机构进行验收，验收结果甲方予

以认可，由此产生的成本及费用由甲方承担。工程竣工后未经验收

即被甲方投入使用的（包括甲方默认的使用），自投入使用之日视

为验收合格。

5.6验收合格后，双方签署交工验收书，并将工程移交给甲方管

理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。

5.7交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，属施

工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行

检验。竣工日期以最后合格的日期为准。

5.8本工程质保期年，自工程验收合格后次日起计算，质保期内

因施工所致的工程质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达现

场进行处理。

第六条施工设计变更

6.1在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书

面通知甲方，要求确认，确认的事实必须在限期内解决。不能如期

解决而造成停工的，工期损失由甲方承担：

6.1.1设计文件与工程现场状况不一致或有安全隐患状况，设计

文件所标明的施工条件与实际不符；

6.1.2设计文件表示不明确或有错误及遗漏不符；

6.1.3设计文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难

等。

第七条双方负责事项7.1甲方负责事项

7.1.1在开工前做好红线以外的“三通”和红线以内的场地清理；

按施工方案提供在施工范围内的给水、电源接驳点；负责红线以外

进场道路的畅通；

7.1.2根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满

足施工用水、用电的需要；7.1.3合同签订后确认乙方提供的施工

方案；

7.1.4组织乙方和监理单位参加交底会，并做好三方签署的交底

纪要，并在2天内分送有关单位；

7.1.5派驻施工现场的监理工程师及甲方代表，对工程进度、工

程质量、和合同执行进行监督检查；

7.1.6组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时支付工程款项；

7.1.7及时办理工程报批及验收手续。7.2乙方负责事项

7.2.1合同签定后3天内，向甲方提供施工图纸及施工方案；安

装好水、电表，以便甲方按表计费；

7.2.2施工过程中及时提供各类原材料的质量合格证明、检验报

告，按时完成各种施工记录资料如自检记录、隐蔽验收记录等，并

送甲方及有关单位；7.2.3按双方商定的分工范围，做好材料和设

备的采购、供应和管理；7.2.4严格施工，确保工程质量，按合同

规定的时间如期完工和交付；7.2.5已安装的设备，在交工前应负

责保管，并清理好场地；7.2.6提供竣工验收资料，参加竣工验收；

7.2.7在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，

负责及时修理。

第八条工程价款的支付与结算

8.1本合同签订以后，甲方应当自合同生效之日起日内向乙方支

付首期工程款万元（大写：人民币万元整）；

8.2工程施工程量达到总工程量/%时，自甲方确认工程量之日起

/日内向乙方支付该阶段工程量所对应地工程款；

8.3工程竣工验收合格后，乙方在日内整理完善工程竣工档案资

料和结算资料送甲方进行审核；待工程档案资料和结算资料审计完

成后办理至结算总价97％的工程支付手续，留3％为工程质量保修

金，质保期后无质量问题即返还。8.4本工程经验收合格后，乙方

应在日内向甲方递送结算资料，甲方在收到

结算资料后十日内办理完毕结算。非由甲方组织验收合格的，甲

方不得拖延办理结算时间，否则应当按日计算违约金。

第九条违约责任9.1乙方的违约责任

9.1.1乙方无故拖延工期的，乙方应当向甲方按日支付合同总价

款万分之的违约金；

9.1.2乙方工程经验收不合格的，应当及时整改直至验收合格，

并承担合同总价款%的违约金。

9.2甲方的违约责任

9.2.1甲方迟延支付当期款项的，应当向乙方承担合同总额%的

违约责任。9.2.2因甲方原因，工程中途出现停建、缓建，应采取

措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返

工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

9.2.3工程应当验收而为未验收，并迟延办理竣工结算的，甲方

应当按日向乙方承担合同总价款万分之的违约金。第十条争议解决

10.1合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商

不成时，任何一方均可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

第十一条特殊条款

11.1本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情

况结合有关规定议定特殊条款。

第十二条附则

12.1其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》

规定执行。12.2招标书、投标书均为合同附件，与本合同具有同等

法律效力，招标书、投标书相关内容与本合同相抵触的以本合同为

准。12.3本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

签约日期：签约地点：篇二：照明工程承包合同电气照明安装及

通信工程承包协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称

乙方）

工程名称:电气照明安装及通信工程工程地点:

一、总则：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双

方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。经甲、

乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。

二、承包方式及范围:

1、承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施

工。

2、乙方承包电气照明安装及通信工程,工程内容包括:包工、包

料（按施工图纸及乙方报价书所列电工材料品牌）、包运输。甲方

不提供任何工具，一切工具均为乙方自带。

三、工程造价及结算方式：

1、本工程的电气照明安装工程承包方式及造价如下：

本工程电气照明安装工程量按本工程电气照明施工图纸所列工程

量计算。b、

c、本工程电气照明安装工程分两部分，室内照明工程及站区照

明工程。本工程工程量为包死造价，金额为：（大写：元整）。a、

2、本工程的承包价是按验收优良为标准的(本单价包含10%优良

奖金)，若验收结果为合格,则按该工程款的90%给乙方结算。

3、工程结算为包死结算，如发生以下几类情况必须由所管施工

员签证，项目经理认可且注明原因，工程量方可结算：①已完成部

位的变更返工；②施工管理人员原因造成返工；③承包范围外的工

作。

四、付款方式：

1、在本合同签订后，乙方电工材料及人员进场后三天内,甲方需

向乙方支付工程预付款。款。

3、户外照明工程材料进场后甲方向乙方支付工程进度款。室内

及户外照明工程完成后，经甲方及其他主管部门（监理、业主、质

监站等）验收合格后一星期

2、室内照明线路工程完成后，经甲方验收合格后，甲方需向乙

方支付工程进度内，甲方需向乙方支付工程进度款。

4、乙方必须在工程完工一周内将结算资料移交至甲方项目部，

并在完工之日起一个月之内完成对数及签字审批手续，如乙方未能

及时提交结算资料甲方将有权按合同价或低于合同或按图纸计算工

程量乘以合同单价结算。

5、结算资料包括：结算书、签工量表、工程量计算表、合同，

其中结算书需一式二份其余的一式一份。

五、甲方责任：

1、甲方需向乙方提供施工图纸及相关变更通知一套。

2、乙方材料进场后由甲方提供场地进行堆放。

3、施工前，甲方需向乙方进行工程技术、质量和安全交底。

4、甲方在收到乙方质量验收通知后及时派人进行组织质量验收

工作。

5、在乙方承包的工程完成后，甲方得到乙方要求结算书后必须

在一个月内完成相关结算工作。

6、甲方向乙方已作进场登记的工人提供进场至承包工程结算结

束期间的住宿及生活所需木柴。

7、甲方向乙方已作进场住宿登记的工人提供生活用电及用水，

其免费额度为（4～10月电费10度/人月、水4吨/人月；其余时期

电费3度/人月、水3吨/人月）。超出部分为有偿使用。

六、乙方责任：

（一）质量及技术措施：

1、乙方必须严格按设计图纸、工程技术交底要求、现行施工规

范要求及水电照明安装工程方案进行施工。

2、乙方所使用的电工材料必须满足国家材料检测站标准规定。

乙方必须提供一切进场电工材料材质书及材料合格证给甲方。乙方

所使用的电工材料品牌及型号必须符合图纸及乙方报价书的规定。

3、班组在施工时必须按图及施工员要求施工，严格执行甲方的

施工作业指导书及施工技术交底要求，分项施工工序完成后，必须

进行质量自检，发现有误及时返工，确定无误后交甲方质检员进行

核查质量评定，并由甲方质检员签名确认。

4、班组的分项施工成果必须满足安全及质量验收要求，返工整

改由班组负责，不再计工。

5、班组施工时必须注意本班组及其它班组的成品保护，对成品

造成污染或损坏引起返工损失由乙方负责。

6、施工用材料在现场内应分类堆放，施工时材料应摆放堆放，

不准乱堆放。

7、乙方必须配合现场管理人员及时做好技术资料，资料真实，

字迹工整。

8、乙方在施工过程中打凿孔洞穿线等工作，事后必须进行修补

工作，否则甲方可以叫其他班组进行修补，所发生的费用在甲方合

同价里扣除。

9、乙方必须配合甲方做好对业主或总包单位的结算资料，对有

增加的项目要及时跟甲方供经营部人员联系。

（二）安全及文明施工：

1、乙方工人必须遵守各项安全操作规程及其它有关规定,若因乙

方工人违章操作而造成的不良后果,一切责任由乙方自行负责，甲方

不负任何责任。

2、乙方工作人员在施工过程中有权拒绝在不安全及存在安全隐

患的场所进行施工，并及时向甲方管理人员反映。

3、乙方必须经常对生产工人进行安全教育,不得指使或强迫工人

冒险作业,不得将自用的材料堆放在排栅上及四口临边上,不得随便

拆除现场安全防护措施。若发现安全隐患必须立即报告现场施工管

理人员,采取有效的补救措施后方可继续施工,否则所发生的一切后

果由乙方自行负责。

4、乙方在每天收工前，必须保证“工完场清”。乙方对生活场

所也必须保持清洁。如乙方不按时清场，甲方有权另派杂工进行清

场，所发生的费用在乙方的工程款中扣除并按有关制度罚款。

5、乙方进场须严格遵守甲方各项管理制度。如有违反，则按制

度规定罚款。

6、凡非因公受伤及死亡的，甲方不负任何责任，因公受伤及死

亡的由乙方负责全部医疗或经济赔偿责任，甲方配合乙方处理相关

事宜。

（三）进度

1、从签定本合同日起乙方必须在两日内组织工人进场,本工程的

水电照明工程必须要在年月日前全部完成。如乙方未按时完成，则

按每延迟一天罚款壹千元处理（不可抗力因素除外）。

2、乙方施工速度必须满足工程施工进度的要求。

3、乙方应积极配合甲方必要的赶工，满足甲方要求达到人以下

人数同时开工的要求。

七、其他规定:

1、水电安装施工人员必须是符合劳动部门颁发的《特种作业人

员安全技术培训考核管理规定》，经考核合格，领取了《特种作业

人员操作证》的专业水电工。乙方工人必须及时做好进退场登记工

作，并经现场项目经理签名确认，进场3天内向现场管理人员提交

工人名单、计生证、照片4张底片1张及身份证复印件，未在工地

作相关进场登记手续的工人发生任何事故甲方不负任何责任。

2、乙方进场工人必须按甲方要求穿戴统一工作服及安全帽，安

全帽与工作卡编号必须统一，工作服全部由甲方统一购置，其费用

由乙承担。

3、乙方及其工人必须严格遵守法律、法规、建筑行业相关规定、

税务规定，为其进场工人购买规定内的相关保险并完成相应税务，

必须要按照当地有关规定办理有关证件,甲方可以协助乙方办理,费

用由乙方承担。

4、必须按要求参加业主或甲方组织的“安规”考试，做到持证

上岗。

5、乙方工人必须严格遵守当地有关法律及法规，进场必须要按

照当地有关规定办理有关证件(如暂住证、计生证、劳务证、上岗

证),甲方可以协助乙方办理,费用由乙方负担。

6、如利用工地材料或工具，在工程完工后退还工地仓库，否则

按该材料或工具购买价双倍赔偿。

7、乙方进场材料由乙方自行负责保管。

8、乙方必须严格遵守本工地有关规定,若因乙方的安全、质量、

进度问题不能满足本协议及有关规定的要求,甲方有权辞退乙方,剩

余工程款按有关协议结算。

9、严在工地进行禁黄、赌、毒、打架、斗殴等一切违法行为，

如有发生，一切后果由乙方自行承担。

10、乙方月进度款申请必须按要求执行，在规定时间内打进度款

申请，甲方在收到乙方工程款收据后再拨申请款，否则视为无效。

11、所有时工必须自发生两天内签定，并有项目负责人签名确认，

乙方必须每天将签定的签工表第一联及第三联交工地资料员，逾期

将不予受理。

12、严禁带孕妇及小孩在工地现场住宿。如有发生，则由此所产

生的一切事情全部由乙方负责，甲方不负任何责任。

八、补充条款：

九、未详尽事宜,甲、乙双方本着友好的原则共同协商解决。

十、本协议连同《班组进场宣誓书》（附表二）同时生效，缺一

者为无效合同。十

一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签名之日

起生效,到承包工程款付款结清之日自动失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

身份证号码：

电话号码：

银行帐号:开户行名称：

年月日年月日篇三：照明工程合同范本

某某项目照明工程

施工合同

发包人（全称）：承包人（全称）：日期：

发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同

法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协

商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

三、合同工期承包范围：

开工日期：竣工日期：

合同工期总日历天数天

（如遇风、雨天气及外在因素不能施工的视情节适当延期）。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）￥：（人民币）（小写）￥：元

六、付款、结算方式：1.工人进场后，甲方需支付乙方合同价的

2.施工完毕验收合格后，甲方需付至合同价的3.留合同价的4.开具

税务发票

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：１．本合同协议书２．标准、规范及有

关技术文件３．效果图4．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成

部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中

分别赋予它们的定义相同。

九、售后服务：

1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量

保修期内承担工程质量保修责任。

2、质保期为年。质保期内乙方免费维修，人为和自然因素光源

除外。

3、保修范围包括工程材料质量缺陷、施工工艺和质量以及工程

维修的损失，乙方收到甲方维修通知后，应当在小时内赶到现场。

4、保修范围包括非人为、自然因素导致的工程材料质量缺陷、

施工工艺和质量以及工程维修的损失，乙方收到甲方维修通知后，

应当在小时内赶到现场。

5、售后电话：联系人：

十、责任和义务：

1、甲方责任：（1）做好乙方在施工过程中与各部门之间的协调

工作。（2）确保乙方具备施工条件。

（3）按照本合同规定向乙方支付工程款。

（4）如果由于甲方造成的工期延误等经济损失，应向乙方支付

相应的经济损失费用。（5）因施工过程当中环境特殊甲方应予指导

施工，若指导不当发生损失与施工方无关。

2、乙方责任：（1）所有产品符合设计要求，产品各项手续证件

齐全。（2）乙方施工用水、电费用由乙方承担。

（3）按照设计要求及规范规定施工，确保工程质量。如果由于

乙方的不规范操作等造成质量问题发生返工的工期延误的经济损失

由乙方全部承担，发生安全事故由乙方负责，并承担所有的经济损

失。

（4）如实填写原始记录，按照工序完善相关资料，向甲方提供

全部完整的资料。（5）严格做好安全文明施工管理，达到市安全文

明工地标准。

（6）当工程交付时，乙方应当从施工现场清除并运出乙方的设

备、材料、生活垃圾和各种临建设施，保持道路清洁。

（7）乙方必须保证甲方主体结构涂料、门窗的完好，若造成损

坏由方修复

并保证和原样相符，由此造成的损失全部由一方承担。（8）按

施工效果达到甲方要求亮化效果。

十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工并在质

量保修期内承担工程质量保修责任。

十二、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同

价款及其他应当支付的款项。十

三、其它：

（1）本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

（2）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。（3）因履行合

同产生争议的，由甲方所在地人民法院管辖。（4）本工程为包工包

料，工程量如有出入，甲方概不额外承担。

十四、合同生效

本合同双方约定当日生效。合同订立时间：年月日合同订立地点：

本合同双方约定生效。发包人：（公章）承包人：（公章）法定

代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传

真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：

建筑安装施工承包合同

发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依据《中

华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法

律、法规，本着平等互利，等价有偿、诚实守信的原则，经双方协

商一致签订本合同，条款如下：

一、工程概况：工程名称：工程地点：工程类型：

建筑面积：

二、工程内容：本工程所有注明的土建及水电安装部分，即施工

图纸、补充图纸及变更，内容如下：

1、土建部分：

①2.0米深以内至±0.00米以下施工图中所有要求的挖及回填、

夯实土方，C25砼垫层，砖砌基础，地圈梁、防潮层、钢筋混凝土

柱基础的制作安装，余土外运、外弃地点及需到市相关部门办理的

手续和费用均在承包范围；②±0.00以上一砖眠墙砌筑，所有梁、

柱、板的制作安装；

③施工图中确定归承包方制作安装的实木门，70系列优质铝合

金带纱推拉窗;④按设计图纸要求做好明沟、暗沟、散水、台阶、楼

地面，外墙贴白色100X100外墙砖等装饰要求；

⑤按施工图要求做好上人屋面坡水及防水、变形缝，屋面排水采

用Φ110PVC管材的安装；⑥内墙中级抹灰，护角、装饰均按施工图

的要求施工；

⑦按甲方指定的地点设化粪池，所有井盖板为复合盖板；

⑧所有机具、架设料的搭、拆、安装及进出场运输和费用⑨建筑

垃圾外运，拆除所有施工设施及临建并将垃圾外运；

⑩现场地内房屋拆除归乙方负责安全拆除，其拆除下来的材料冲

抵拆除费用；⑪厨房灶台、案板组合及卫生间洗涤台、拖把池不在

承包之内。

2、给排水部分（不含洗脸盆、洗涤盆、浴缸、坐便器）

①给水以总阀为界含总阀；②排水出化粪池3米；

3、电气部分：

①从进户表箱到室内电气安装为承包范围，户外有电业局安装，

不在承包范围之内；②电视、电话、宽带网亦以户内户外为界（注：

户内为整栋办公楼内，户外为整栋办公楼之外），作为安装承包范

围，户外不在承包范围之内；

三、承包范围及承包方式：

1、上述第二条的工程内容均在承包范围之内；

2、因图纸明显漏洞或错误而作的设计补正造价在壹仟元内的属

于承包范围；

3、承包范围内的工程内容采取包工包料、包工程质量、包工期、

包文明施工、包安全责任和事故的承担，以综合单价650元/M2总

价大包干，工程总造价为人民币（大写）：捌拾叁万捌仟玖佰陆拾

元整（￥838960元），不受市场材料价格波动，一概不作调整。

四、结算方式：

1、实际建筑面积及设计图纸以外部分项目凭甲、乙双方现场代

表人审核、验收签字进行结算；

2、基础超深部分按如下价格结算：

①土方每立方米按18元计算，回填土按每立方米10元计算；②

商品混凝土C30按每立方米268元计算（含泵送）；

③装模、搭架、捣砼、钢筋制作按每立方米76元计算（包括模

具、架料费）；

3、按有关文件规定的双方应上缴的各种税费，双方各负其责

（另有约定的除外），提供建安发票；

五、工期：

1、开工日期以甲方书面通知为准，自2010年3月31日至2010

年7月31日竣工为止，有效工期肆个月；

2、乙方延误工期每拖延一天按1000元/天予以处罚。

六、工程价款及付款方式：

1、甲、乙双方签订合同后，甲方向乙方预付伍万元作备料款，

基础工程到±0.00米后，甲方再付壹拾伍万元，扣除甲方所提供的

材料款，±0.00以上，每层完成结构部分后付工程进度款7.0万元，

主体竣工验收合格后，工程进度款支付不超过合同工程总价款的

60%，整个项目全部竣工验收合格后支付到80%，完成决算后，凭建

安总发票支付到95%，余下5%留作保修金（其中：水电各为1%；屋

面为1%；其余土建为2%）。

2、竣工验收后，甲方在收到乙方提交的工程决算资料后，一个

月内完成工程决算审核；

3、如无质量问题，保修期满后，保修金（不计利息）一个月内

付清。

七、双方责任：

甲方责任：

1、甲方提供土建、安装施工图贰套；

2、协调解决施工过程中的有关问题，确因甲方原因影响乙方正

常施工，甲方同意顺延工期；

3、提供施工必备条件：即“三通一平”，（施工区域内水电的

搭接由乙方负责）；

4、组织设计图纸会审，提供水准点与坐标控制点；

5、按合同及时办理工程款的支付和工程签证。需签证内容合格

完成

后，甲方应在乙方提交书面签证申请24小时内予以答复，超时

未答复视同认可；

6、对施工质量、工程进度进行监控。

乙方责任：

1、严禁将工程转包，如乙方将工程转包，甲方可立即终止本合

同，由此产生的一切损失和费用概由乙方承担；

2、负责组织人、材、物、机具设备进场，具备施工条件；

3、负责施工现场内临时设施的搭设，并提供甲方、监理办公用

房一间、办公桌椅两套；

4、负责向甲方、建设方提供施工组织设计和施工方案（合同签

订七天内）；

5、严格按照设计图纸、国家现行建筑工程操作规程及施工验收

规范施工；服从甲方现场代表的管理和监督、检查；如与甲方现场

负责人员有不一致意见，可找甲方负责人协商处理；

6、负责工程各项目自检，报验并及时整理好技术资料，工程竣

工后交甲方存档备案；

7、施工用水表、电表由乙方送检，校验后安装、计量，按市电

业局、

自来水公司规定的施工用水电费标准及损耗计算，由乙方承担施

工用水、电费；

8、乙方应及时办理好相关手续并交纳相关费用，如因手续不到

位，引起延误工期，工期不顺延；

9、施工中留下的建筑余土和垃圾乙方自费运走，工程竣工后10

天内，乙方必须将搭建的临时性设施处理完毕，撤走所有施工人员

及机具，做到工程完工后料尽场地清，否则由甲方处理，其费用按

实际发生的二倍计算由乙方承担，在结算价款中扣归甲方；

10、本工程的设计变更属于乙方承包范围的，乙方不得以任何理

由拒绝，否则造成的后果由乙方承担，并承担贰仟元一次的违约金。

设计变更的结算按本合同的第四条第2项办理。

八、材料要求：

1、本工程所有原材料、成品、半成品必须满足设计要求，符合

工程验收标准，出厂报告、产品合格证、试验报告、产品准用证等

应齐全，主要材料应经过甲方验证书面认可后，方可用于本工程；

2、基础工程所用砼全部采用商砼，由甲方提供，价格按268元

/M3执行（含泵送），材料所需数量由乙方申报，甲方审定且根据

工程量组织材料进场，其材料费用在工程进度款中扣除；

3、水泥选用正大水泥、湘乡水泥、新化水泥等大型水泥厂家的

合格产品，且有产品合格证；

4、钢材采用涟钢、湘钢（华光牌）、萍钢等大型厂家的合格产

品，且有产品合格证；

5、其它材料要求：给排水管采用金德的管材，电缆电线采用衡

阳恒飞电缆，电器采用LG的，普通开关，插座采用TCL工程版3.0

系列或杭州鸿雁牌，水表为机械水表，选长沙水表、宁波水表之一

种，电表采用长沙电表厂的，单玻铝合金推拉窗采用经阁70系列喷

涂料1.2厚或振升铝材同类规格，屋面、卫生间防水用醴陵帅旗或

神舟专业防水施工并使用其产品；

6、施工过程中发生的设计变更、材料代用，必须经甲方认可出

具书面通知并加盖公章，因乙方擅自变更造成的一切后果概由乙方

承担，且甲方有权要求乙方返工和拒付工程款。

九、质量标准和验收：

1、乙方必须严格按施工图纸及国家现行施工验收规范施工，保

证工程质量，乙方必须严格搞好每一个工序的自检，随时接受甲方

领导、现场代表的质量监督及检查；

2、所有施工质量事故必须要征得甲方质检人员同意后方能处理，

严禁乙方擅自处理，施工过程中发生的一切质量问题，由乙方原因

造成的，其返工费用和延误工期均由乙方承担；

3、隐蔽工程隐蔽的前一天由乙方书面通知甲方现场负责人，在

隐蔽当天甲方负责人必须24小时内到达现场验收，验收合格后做好

记录并经双方签字认可。方可隐蔽；

4、验收按国家现行建筑工程合格工程质量验收标准进行验收；

5、竣工验收资料必须整理齐全，验收前15天内提交工程竣工报

告给甲方，竣工资料审查合格后，方可进行正式验收。

十、安全及文明施工：

1、乙方必须严格按“安全生产操作规程”及“安全生产管理条

例”组织施工，保证施工安全；如发生安全事故，概由乙方承担责

任和一切费用，与甲方无关；

2、乙方必须文明施工，并有专人负责其具体措施，费用由乙方

承担；

3、乙方必须执“安全资格证书”才能签订合同，并交“安全资

格证书”复印件给甲方备案；

十一、变更和签证：

1、所有合同和设计图以外的变更必须由甲方发出书面通知并加

盖公章生效；

2、本工程的施工签证项目必须在发生的三天内乙方以书面形式

通知

甲方现场负责人予以确认，并经甲、乙双方签字。否则无效。十

二、保修责任及期限根据中华人民共和国《建筑工程质量管理条

例》第六章的规定，竣工验收合格之日起：

1、土建工程（含室外附属工程）保修二年，水、电工程包修二

年，基础和主体工程质量责任五十年；

2、屋面、厨房、厕所、外墙防渗漏工程保修五年；

3、保修期内，因施工及原材料原因引起的质量问题，甲方通知

乙方两天内及时修理，过期不修，由甲方派人修理，产生的费用由

乙方按实际发生的三倍承担。因乙方使用材料质量问题而造成的损

失由乙方负责，一并在保修押金中扣除。保修期满后，一个月内，

甲乙双方进行二次回访，如无质量问题，由业主签署意见，保修金

一个月内退回乙方。

十

三、违约责任：

1、双方须严格共同遵守本合同，单方违约，按合同法规定处理；

2、乙方违约按损失金额相应从工程款及质保金中扣除；

3、乙方如连续拖延工期15天，则甲方视同乙方违约，解除合同，

甲方另行安排施工，乙方不得以任何形式阻挠；

4、因乙方原因合同解除，甲方不予办理结算。如办理结算，则

扣除已完工程量总工程款25%做后续施工费用。十

四、其它：

1、本合同经双方法定代表人或委托代理人（有企业法人委托书）

签字，单位加盖公章正式生效。至工程竣工办理完验收手续，保修

期满并付清全部工程价款后失效。合同一经签订即具有法律效力，

任何一方不得单独废止。

2、甲方指派作为现场负责人

乙方指派作为该项目负责人，负责现场整体工作。甲方认为乙方

委派的项目负责人或现场负责人不适合本项目工作时，有权要求乙

方变更，乙方不得拒绝；

3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商，另签订补充协议

解决；

4、有关工程问题事项，甲、乙双方一律以书面通知为准；

5、合同履行发生争议，先双方协商解决。如解决不了，由合同

执行地仲裁机构或人民法院裁处；

6、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，甲、乙双方签字盖

章后生效，具有同等法律效力。

甲方（印章）

乙方（印章）法人代表

法人代表开户银行：

开户银行：

帐号

帐号

日期：年月日

日期：年月日

劳务施工合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：江西帝威建设

工程有限公司开户行：银行账号：依照《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循

平......

防水工程施工合同甲方：乙方：甲乙双方在平等、自愿协商的基

础上，就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补

救工程的防水施工事宜达成如下协议：第一条工程名......

篇一：绿化工程承包合同书范本绿化工程承包合同书发包方（以

下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国

合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的

具......

委托施工合同范本委托施工合同在建筑行业越来越常见了，对于

委托施工合同你了解多少呢?以下是我为大家整理的委托施工合同范

文，欢迎参考阅读。委托施工合同范文1甲方：(以下......

篇一：围墙施工承包协议施工承包协议委托方（甲）：云南华凌

房地产开发有限公司承包方（乙）：按照《中华人民共和国合同

法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条

列》，......

甲方：中国电信股份有限公司_______________分公司乙方：

______________________________甲、乙双方本着“互利互惠、共

同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就

______......

篇一：光缆施工合同范本合同编号：光缆施放合同发包方：承包

方:2009年签订地：日月光缆施放合同发包方（甲方）：承包方

（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行

政......

篇一：小型建设工程施工合同范本xxx建设工程施工合同工程名

称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：xxx建设工程施

工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人

民共......